Informații dosare ce cuprind 1148/313/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1148/313/2022
Data înregistrării: 4 octombrie 2023, ora 10:22:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2023, ora 10:58:21
Instanță: Tribunalul Mehedinți
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
S.C. HELP TRANS SRL - Apelant
S.C. MASTECO LIMITED SRL - Apelant
UAT STREHAIA - Apelant
S.C.P.E.J- DRUMEA-NICUŢ ŞI CIOVICA - Intimat

Ședințe:
5 decembrie 2023, ora 10:06
Complet: CA4 COM
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale invocată din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a apelului formulat de apelantele SC HELP TRANS SRL, SC MASTECO LIMITED SRL ŞI UAT Strehaia împotriva sentinţei nr. 353 din data de 24.07.2023 pronunţată de Judecătoria Strehaia în dosarul nr. 1148/313/2022 în favoarea Secţiei I civilă a Tribunalului Mehedinţi. Fără cale de atac. Pronunţată azi 05.12.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.



2. Numărul dosarului: 1148/313/2022
Data înregistrării: 20 mai 2022, ora 12:58:00
Data ultimei modificări: 4 octombrie 2023, ora 11:04:05
Instanță: Judecătoria Strehaia
Secție: Judecătoria Strehaia
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. HELP TRANS SRL - Contestator
S.C. MASTECO LIMITED SRL LA CAB. AV. CRUDIU PETRU SORIN - Contestator
UAT STREHAIA - Intimat
S.C.P.E.J- DRUMEA-NICUŢ ŞI CIOVICA - Intimat

Ședințe:
24 iulie 2023, ora 10:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarele S.C. HELP TRANS S.R.L. şi S.C. MASTECO LIMITED S.R.L., în contradictoriu cu intimata UAT STREHAIA, împotriva executării silite începute în dosarul nr. 129/E/2022 SCPEJ Drumea-Nicuţ şi Ciovică. Anulează în parte încheierea de încuviinţare a executării silite nr. 183/28.04.2022 pronunţată în dosarul 911/313/2022 al Judecătoriei Strehaia în sensul menţinerii executării silite pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei de a continua efectuarea lucrărilor la care s-a obligat conform contractului nr. 25090/09.11.2018, până la finalizarea acestora, respectiv continuarea executării lucrărilor de la A) Reţele distribuţie apă, B) Gospodărie de apă, inclusiv continuare executare foraj puţ, C) Branşamente de apă, D) Gospodaria de apă-echipamente, asa cum sunt identificate în raportul de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar Bugeac Marian, sub sancţiunea plăţii de penalităţi de 1000 lei/zi de întârziere în executarea obligaţiei şi pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei de a plăti în solidar suma de 8700 lei cheltuieli de judecată creditoarei UAT Strehaia. Anulează în parte somaţiile de executare silită nr. 129/E/2022 din 12.05.2022 în sensul menţinerii executării silite pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei de a continua efectuarea lucrărilor la care s-a obligat conform contractului nr.25090/09.11.2018, până la finalizarea acestora, respectiv continuarea executării lucrărilor de la A) Reţele distribuţie apă, B) Gospodărie de apă, inclusiv continuare executare foraj puţ, C) Branşamente de apă, D) Gospodaria de apă-echipamente, asa cum sunt identificate în raportul de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar Bugeac Marian, sub sancţiunea plăţii de penalităţi de 1000 lei/zi de întârziere în executarea obligaţiei şi pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei de a plăti suma de 17660 lei, reprezentând 8700 lei cheltuieli de judecată conform titlului executoriu şi 8960 reprezentând cheltuieli de executare silită. Anulează în parte încheierea de stabilirea a cheltuielilor nr. 129/E/2022 din 12.05.2022 în sensul că reduce cheltuielile de executare la suma de 8960 lei, din care 6820 lei onorariu executor judecătoresc, 2000 lei onorariu avocat şi 140 lei cheltuieli de executare. Respinge, în rest, contestaţia la executare, ca neîntemeiată. Obligă în parte contestatoarele S.C. HELP TRANS S.R.L. şi S.C. MASTECO LIMITED S.R.L. la plata către intimata UAT STREHAIA a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Strehaia. Pronunţată azi, 24 iulie 2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

10 iulie 2023, ora 10:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.07.2023.

26 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.07.2023.

12 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.06.2023.

30 mai 2023, ora 11:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru a se depune concluzii scrise, amână pronunţarea la data de 12.06.2023.

2 mai 2023, ora 10:30
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen in vederea studierii inscrisurilor depuse la dosar.

4 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen in vederea studierii inscrisurilor depuse la dosar.

7 martie 2023, ora 11:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va emite adresă către UAT Strehaia.

7 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru studierea inscrisurilor depuse la dosar.

10 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: C2-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va reveni cu adresă către UAT Strehaia.

8 decembrie 2022, ora 11:30
Complet: C5-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va emite adresă către Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Strehaia.

3 noiembrie 2022, ora 11:30
Complet: C5-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: SE vor emite adrese către Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Strehaia şi către contestatori.

29 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: C5-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se emite mandat de aducere pe numele martorului lipsă.

8 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: C5-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va cita martorul încuviinţat.

30 iunie 2022, ora 11:00
Complet: C5-civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite excepţia de netimbrare a cererii de suspendare a executării invocată de instanţă din oficiu Anulează ca netimbrată cererea de suspendare a executării silite, cerere formulata de contestatoarele SC HELP TRANS SRL, SC MASTECO LIMITED SRL Cu apel în 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 30.06.2022, la sediul Judecătoriei Strehaia Termen fond 08.09.2022,ora 10:00 pentru a se preciza de către contestatori în termen de 5 zile, adresa martorului încuviinţat în vederea citării, sub sancţiunea decăderii din probă.



Pagina principală