Informații dosare ce cuprind 11744/99/2013

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 11744/99/2013
Data înregistrării: 27 ianuarie 2017, ora 12:53:00
Data ultimei modificări: 25 noiembrie 2024, ora 15:51:53
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: Secţia contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice contestaţie la titlu
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
CN CF CFR SA BUCURESTI PRIN SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXLOATARE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CF IASI PRIN DIRECTOR REGIONAL ING. GEORGE RADU PIPA - Contestator Intimat
SC WEST STAR SRL - Intimat Recurent

Ședințe:
4 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: Contencios-Recurs-Achizitii_Publice_RA2
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite contestaţia la titlu formulată de contestatoarea WEST STAR SRL în contradictoriu cu intimata CN Căi Ferate CFR SA- Sucursala Regională CF IAŞI. Lămureşte titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 846/27 iunie 2017 a Curţii de apel Iaşi în sensul obligării contestatoarei WEST STAR SRL la plata către intimata CN Căi Ferate CFR SA- Sucursala Regională CF IAŞI de penalităţi de întârziere de 0,025% pe zi din valoarea lucrărilor neexecutate de la data de 28 august 2012 şi până la executarea efectivă a lucrărilor, cuantumul total al acestora neputând depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate, conform art. 23.1. din contractul de execuţie lucrări. Definitivă. Pronunţată azi 4 noiembrie 2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grija grefei instanţei.

27 iulie 2017, ora 9:30
Complet: Contencios-Recurs-Achizitii_Publice_RA2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de recurenta SC West Star SRL. Dispune restituirea către SC West Star SRL a taxei judiciare de timbru de 2519 lei, achitată prin ordinul de plată nr. 33/17.01.2017 din contul bancar BRD Agenţia Independenţei Iaşi. Definitivă. Dată în Camera de Consiliu din data de 27 iulie 2017.



Pagina principală