Informații dosare ce cuprind 1177/111/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1177/111/2016
Data înregistrării: 28 aprilie 2025, ora 08:52:00
Data ultimei modificări: 31 octombrie 2025, ora 09:14:13
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR - Apelant
SC CONSTRUCŢII BIHOR SA - Intimat
SC DEPOPA INVEST SRL - Intimat
DIRECŢIA PENTRU SPORT BIHOR ( ÎN CALITATE DE SUCCESOARE A DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR) - Reclamant

Ședințe:
24 noiembrie 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

30 octombrie 2025, ora 12:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În complet de divergenţă, cu majoritate, respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, în contradictoriu cu intimatele SC CONSTRUCŢII BIHOR SA şi SC DEPOPA INVEST SRL, împotriva Încheierilor de şedinţă din data de 22.06.2016 şi din 18.09.2024, pronunţate de Tribunalul Bihor, în dosarul nr.1177/111/2016. Cu unanimitate, în complet de apel, repune cauza pe rol în ce priveşte apelul principal declarat de apelanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR şi apelul incident declarat de apelanta SC CONSTRUCŢII BIHOR SA, împotriva Sentinţei nr.862/CA/23.12.2024 pronunţată de Tribunalul Bihor. Fixează termen de judecată pentru data de 24.11.2025, ora 13:00, sala 61, pentru când se vor cita părţile. Definitivă în ce priveşte soluţia asupra apelului declarat împotriva Încheierilor de şedinţă din 22.06.2016 şi din 18.09.2024. Pronunţată azi 30.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu opinie separată în sensul admiterii apelului împotriva Încheierilor de şedinţă din 22.06.2016 şi 18.09.2024, a admiterii excepţiei tardivitiăţii depunerii întâmpinării şi a cererii reconvenţionale, constatarea decăderii pârâtului din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică şi respingerea ca tardivă a cererii reconvenţionale.

27 octombrie 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, amână pronunţarea pentru data de 30.10.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

13 octombrie 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Oradea nr. 2/26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest, amână judecarea cauzei pentru data de 27.10.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel Achiziţii 4.

29 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Oradea nr. 2/26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest în raport de modificările care se intenţionează a fi adoptate în privinţa regimului de pensionare a magistraţilor, amână judecarea cauzei pentru data de 13.10.2025 ora 13:00, sala 61, complet Apel-achiţii 4.

15 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Oradea nr. 2/26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest, amână judecarea cauzei pentru data de 29.09.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel Achiziţii 4.

23 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Având în vedere că majoritatea pentru luarea hotărârii nu a putut fi realizată, fiind necesară judecarea cauzei în complet de divergenţă, în temeiul art. 399 alin.(1) Cod procedură civilă, repune cauza pe rol şi fixează termen pentru judecarea divergenţei pentru data de 15.09.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel achiziţii 4, pentru când se citează părţile.

19 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp suplimentar pentru a delibera, amână pronunţarea pentru data de 23.06.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

16 iunie 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, dar şi pentru a da părţilor posibilitatea să depună la dosar concluzii scrise, amână pronunţarea pentru data de 19.06.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

2 iunie 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea comunicării înscrisurilor depuse la dosar la acest termen de judecată, cu intimata SC DEPOPA INVEST SRL, pentru a-şi exprima punctul de vedere faţă de aceste înscrisuri, amână judecarea cauzei pentru data de 16.06.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel-achiziţii 4.

19 mai 2025, ora 13:00
Complet: Apel-achiziţii 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea intimatei să studieze răspunsul la întâmpinare şi întâmpinarea la apelul incident, amână judecarea cauzei pentru data de 02.06.2025, ora 13:00, complet Apel achiziţii 4.



2. Numărul dosarului: 1177/111/2016
Data înregistrării: 21 martie 2016, ora 12:48:00
Data ultimei modificări: 28 aprilie 2025, ora 09:02:40
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice PRETENŢII
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR - Reclamant
SC CONSTRUCŢII BIHOR SA - Pârât
SC DEPOPA INVEST SRL - Pârât
DIRECŢIA PENTRU SPORT BIHOR ( ÎN CALITATE DE SUCCESOARE A DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR) - Reclamant

Ședințe:
23 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi excepţia inadmisibilită?ii acţiunii, excep?ii invocate de pârâta S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A., în contradictoriu cu reclamanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea reclamantei de repunere în termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune. Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, în contradictoriu cu pârâtele S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi S.C. DEPOPA INVEST S.R.L., şi, în consecinţă: Obligă pârâtele, în solidar, să restituie reclamantei suma de 20.585,65 lei, reprezentând diferen?a dintre contravaloarea lucrărilor achitate de reclamantă în temeiul Contractului de lucrări nr. 1241/26.07.2012 ?i a Actului adi?ional nr. 1/06.12.2012 la acesta ?i contravaloarea lucrărilor la care ar fi fost îndreptă?ite pârâtele. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, în contradictoriu cu pârâtele S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi S.C. DEPOPA INVEST S.R.L. Obligă în solidar pârâtele S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi S.C. DEPOPA INVEST S.R.L. să plătească reclamantei suma de 2.102 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Admite cererea reconvenţională formulată ?i precizată de pârâta – reclamanta reconvenţională S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A., în contradictoriu cu reclamanta – pârâta reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, şi, în consecinţă: Obligă reclamanta – pârâta reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR să plătească pârâtei – reclamantei reconvenţionale S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. suma de 81.507,46 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere. Obligă reclamanta – pârâta reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR să plătească pârâtei – reclamantei reconvenţionale S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. suma de 3.729 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă pârâta S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. să plătească în contul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul Tribunalului Bihor, pe seama expertului judiciar Negrean Teodor, suma de 2.195 lei cu titlu de onorariu parţial de expertiză încuviinţat de instanţă. Fără alte cheltuieli de judecată în prezenta cauză. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Cererea ?i motivele de apel se depun la Tribunalul Bihor, Sec?ia a III-a Contencios Administrativ ?i Fiscal. Pronunţată prin punrea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 23 decembrie 2024.

13 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 23.12.2024.

6 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 13.12.2024.

29 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 06.12.2024.

22 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 29.11.2024.

15 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 22.11.2024.

8 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 15.11.2024.

1 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 08.11.2024.

25 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 01.11.2024.

18 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 25.10.2024

10 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 18.10.2024.

2 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 10.10.2024.

25 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 02.10.2024.

18 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 25.09.2024.

22 mai 2024, ora 10:30
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca părtile să se pronunte cu privire la completarea raportului de expertiză

27 martie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor formulate de părti la raportul de expertiză efectuat în cauză

13 martie 2024, ora 12:00
Complet: CAF 7 c.cons.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea administrării probatiunii

17 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul să completeze raportul de expertiză

11 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor formulate la raportul de expertiză

7 iunie 2023, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor formulate la raportul de expertiză

12 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor la raportul de expertiză formulate de părti

15 februarie 2023, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părtile să se pronunte asupra raportului de expertiză efectuat în cauză si depus la dosar la data de 14.02.2023.

18 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

15 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7 c.cons.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată de la data de 18.01.2023, ora 9, completul CAF 7, la data de 15.02.2023, ora 9,00, sala 60, pentru când vor fi citate părţile. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, data de 15.12.2022.

16 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă raport de expertiză.

5 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă raport de expertiză.

29 iunie 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă raport de expertiză

18 mai 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă raport de expertiză.

6 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.

23 februarie 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.

12 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.

3 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă raport de expertiză.

22 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.

19 mai 2021, ora 10:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.

10 martie 2021, ora 10:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse.

13 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru completarea raportului de expertiză.

21 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru completarea raportului de expertiză.

22 iulie 2020, ora 10:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru completarea raportului de expertiză.

27 mai 2020, ora 11:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa răspunsului la obiectiunile formulate.

29 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: În baza art. 63 alin. 11) din Anexa I, Cap. VII, din Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze.

19 februarie 2020, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa răspunsului la obiectiunile formulate.

11 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate.

30 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate.

18 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa răspunsului la obiecţiunile la raportul de expertiză.

22 mai 2019, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se răspunde la obiecţiunile la raportul de expertiză.-

27 martie 2019, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse.

27 februarie 2019, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă răspuns la adresa instanţei.

16 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca domnul expert Negrean Teodor să depună înscrisuri.

14 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea raportului de expertiză.

19 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse.

6 iunie 2018, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse.

25 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse.

28 martie 2018, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul în construcţii să dea lămuriri instanţei.

14 februarie 2018, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.

29 noiembrie 2017, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea cu expertul a obiecţiunilor la raportul de expertiză.

20 septembrie 2017, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea raportului de expertiză.

7 iunie 2017, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză tehnică în construcţii.

26 aprilie 2017, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe.

1 martie 2017, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe.

18 ianuarie 2017, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare.

2 noiembrie 2016, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.

21 septembrie 2016, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe.

22 iunie 2016, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru timbrarea cererii reconvenţionale.

25 mai 2016, ora 09:00
Complet: CAF 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.



Pagina principală