Informații dosare ce cuprind 1181/108/2022*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1181/108/2022*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 4 octombrie 2022, ora 14:00:00
Data ultimei modificări: 17 februarie 2025, ora 14:01:30
Instanță: Tribunalul Arad
Secție: SECTIA a II-a CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL ARAD - Reclamant
RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE ARL - Pârât

Ședințe:
16 ianuarie 2025, ora 09:45
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Respinge acţiunea reconvenţională formulată, precizată, în urma încheierii CONTRACTULUI DE TRANZAC?IE nr.19355 încheiat la data de 18.08.2022, prin cererea de precizare de la fila 161 din Vol I, de către pârâta-reclamantă reconvenţional Research Conzorzio Stabile Societa Consortile A.R.L împotriva reclamantei - pârâtă reconvenţional Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad având ca obiect pretentii , respectiv : Respinge pretentiile de 202.140,69 lei, prevăzută în factura proformă RESP nr. 0001/25.05.2022, corespunzătoare Situa?iei de lucrări nr.14 - Notă de comandă suplimentară, Respinge capătul de cerere privind recunoa?terea/emiterea acordului scris de aprobare a Dispozi?iei de ?antier nr.13/28.03.2022 ?i încheierea actului adi?ional corespunzător faţă de data rezilierii Contractului nr.195/2018 -01.04.2022 . Respinge capătul de cerere privind plata penalită?ilor de întârziere de 30.298 lei conform art.17.1-17.2 din Contractul nr.195/2018, pentru sumele datorate în baza Situa?iei de lucrări nr.14 calculate pentru 153 zile, începând cu data de 20 mai 2022 şi până la data precizării cuantumului acestor penalităţi -20 octombrie 2022 , prin înscrisul de la fila 8 Vol I dosar Sectia a II a . Respinge capătul de cerere subsidiar privind obligarea Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul ARAD la restituirea valorii lucrărilor suplimentare executate în cuantum de 202.140,69 lei, în temeiul îmbogă?irii fără justă cauză . Obligă pârâta-reclamantă reconvenţional Research Conzorzio Stabile Societa Consortile A.R.L să plătească în contul Biroul Local de Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile Arad, diferenţa de onorar definitiv încuviinţat prin Încheierea din data de 17.10.2024 pentru dl expert Karpati Adalbert, ce a efectuat Raportul de expertiză în domeniul instalaţii sanitare în sumă de 1.900 lei, precum si diferenţa de onorar definitiv încuviinţat prin Încheierea din data de 23.05.2024 pentru dl expert Feier Paul Ştefan, ce a efectuat Raportul de expertiză tehnică în specialitatea arhitectură, în sumă de 1.250 lei . Având în vedere Încheierea din data de 05.12.2024, prin s-a dispus decăderea pârâtei - reclamantă reconvenţional din dreptul de a administra proba cu noua expertiza judiciară în domeniul arhitectură, încuviinţată la data de 23 mai 2024 si pentru care a fost numit initial dl expert Fackelmann Waldar Hans, iar ulterior, în baza art. 333 al.2 Cod procedură civilă, acesta a fost înlocuit cu dl expert Circa Horea, expertiză neefectuată pentru care reclamanta - pârâtă reconvenţional Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad a achitat suma de 600 lei onorar provizoriu, prin Ordinul de plata multiplu electronic din 29 mai 2024 de la fila 616 , dispune restituirea acestei sume către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad cu CIF nr. 3519941. Pentru aceleasi considerente, pentru expertiza tehnică în specialitatea arhitectură neefectuată pentru care pârâta-reclamantă reconvenţional Research Conzorzio Stabile Societa Consortile A.R.L a achitat suma de 1.250 lei cu titlu de onorar provizoriu pentru dl expert Fackelmann Waldar Hans la data de 03 iunie 2024 - fila 538 , dispune restituirea acestei sume către pârâta-reclamantă reconvenţional Research Conzorzio Stabile Societa Consortile A.R.L . Obligă pârâta-reclamantă reconvenţional Research Conzorzio Stabile Societa Consortile A.R.L să plătească către reclamanta - pârâtă reconvenţional Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad suma de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorarii experti . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă - Tribunalul Arad-, conform art.471 alin.1 Cod de procedură civilă, sub sancţiunea nulităţii . Pronunţată în şedinţă publică din data de 16 ianuarie 2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

5 decembrie 2024, ora 09:40
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:16.01.2025, ora 09,45 termen pentru dezbaterea fondului în condiţiile art.244 Cod procedură civilă

14 noiembrie 2024, ora 09:45
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:05.12.2024, ora 09,40 se va emite adresă către pârâta-reclamantă reconvenţional Research Conzorzio Stabile Societa Consortile A.R.L. cu menţiunea de a preciza dacă mai susţine efectuarea expertizei în domeniul arhitectură.

17 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:14.11.2024, ora 09,45 pentru efectuarea raportului de expertiză în domeniul arhitectură.

19 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:17.10.2024, ora 10,30 pentru efectuarea raportului de expertiză în domeniul arhitectură de către dl expert Circa Horea.

24 iulie 2024, ora 10:00
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:19.09.2024, ora 10,00 pentru a se emite adresă către pârâta reclamantă-reconvenţional research Conzorzio Stabile Societa Consortile ARL.

13 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:24.07.2024, ora 10,00 pentru citarea reclamantei UAT Arad şi a expertului Fackelmann Waldar.

23 mai 2024, ora 09:50
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:13.06.2024, ora 11,00 pentru efectuarea expertizelor în domeniul arhitectură şi în domeniul instalaţii pentru constucţii.

25 aprilie 2024, ora 09:50
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:23.05.2024, ora 09,50 pentru comunicarea răspunsului la obiecţiuni cu părţile.

14 martie 2024, ora 09:50
Complet: C4-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:25.04.2024, ora 09,50 pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.

1 februarie 2024, ora 10:40
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:14.03.2024, ora 09,50 pentru comunicarea obiecţiunilor la raportul de expertiză cu dl expert Feier Paul.

23 noiembrie 2023, ora 10:30
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:01.02.2024, ora 10,40 pentru comunicarea obiecţiunilor la raportul de expertiză cu expertul Feier Paul Ştefan.

26 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:23.11.2023, ora 10,30 pentru comunicarea raportului de expertiză cu părţile.

14 septembrie 2023, ora 10:35
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:26.10.2023, ora 10,00 pentru depunerea raportului de expertiză tehnică în specialitatea arhitectură.

15 iunie 2023, ora 09:40
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T14.09.2023, ora 10,35 pentru depunerea raportului de expertiză.

4 mai 2023, ora 10:30
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:15.06.2023, ora 09,40 pentru depunerea raportului de expertiză.

9 martie 2023, ora 11:00
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:04.05.2023, ora 10,30 pentru comunicarea notelor scrise cu pârâta şi depunerea raportului de expertiză.

16 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C4-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 09.03.2023, ora 11,00 pentru efectuarea raportului de expertiză în arhitectură.

9 februarie 2023, ora 10:15
Complet: C4-LP-2022
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:16.02.2023, ora 10,00 pentru aflarea experţilor competenţi să efectueze expertiza solicitată în probaţiune.

26 ianuarie 2023, ora 10:20
Complet: C4-LP-2022
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:09.02.2023, ora 10,15 pentru ascultarea martorului Hamza Augustin.

15 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: C4-LP-2022
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:26.01.2023, ora 10,20 pentru administrarea probei testimoniale.

17 noiembrie 2022, ora 09:35
Complet: C4-LP-2022
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.438 Cod de procedură civilă, ia act de tranzacţia părţilor cu următorul conţinut: CONTRACT DE TRANZAC?IE Nr.19355 încheiat azi, 18.08.2022, la sediul Consiliului Jude?ean Arad I. Păr?ile contractante Unitatea Administrativ-Teritorială Jude?ul Arad, reprezentată prin pre?edintele Consiliului Jude?ean Arad, domnul Iustin Cionca, în calitate de reclamantă- pârâtă reconven?ională, denumit în continuare "UAT Jude?ul Arad” şi Research Consorzio Stabile Societa Consortile ARL, persoană juridică de drept italian, reprezentată prin Research Consorzio Stabile S.C.A Sucursala Bucure?ti, reprezentată prin Director de Sucursală Adrian Modoran, în calitate de pârâtă-reclamantă reconven?ională, denumit în continuare „Research”, au convenit să încheie prezentul Contract de tranzac?ie cu respectarea dispozi?iilor art. 2267- 2278 Cod Civil. II. Obiectul contractului: II. 1. Stingerea în parte a litigiului care face obiectul dosarului nr. 1181/108/2022 de pe rolul Tribunalului Arad în sensul compensării în parte a preten?iilor formulate de păr?i precum ?i prevenirea unui nou litigiu al cărui obiect ar consta în predarea ?antierului. 11.2. În virtutea prevederilor prezentului contract, păr?ile au hotărât ca în vederea stingerii în parte a litigiului să procedeze astfel: 11.2.1.Preten?iile formulate de păr?ile în litigiu pentru care va opera prezenta tranzac?ie. (1) Preten?iile reclamantului Jude?ul Arad: penalită?i de întârziere pentru restul de executat în cuantum de 123.293,57 lei cu TVA ?i foloase nerealizate de 13.310,39 lei cu TVA (calculate de la plata facturii până la data de 21.04.2022) pentru suma de 74.909,81 lei cu TVA aferentă facturii storno RES nr. 378/21.04.2022 (petitul 1 din cererea de chemare în judecată). (2) Preten?iile reclamantei reconvenţionale Research Consorzio Stabile Societa Consortile ARL: suma de 167.215,85 lei cu TVA aferentă facturii nr. 379/21.04.2022 (petitul 1 din Cererea reconven?ională). IL2.2. Compensări datorii reciproce. (1) Păr?ile au convenit la stingerea datoriilor reciproce după cum urmează: a). Valoarea restului de executat din Contractul de lucrări nr. 195/2018, în cuantum de 529.517,30 lei cu TVA se modifică după cum urmează: -se scade suma de 296.158,16 lei cu TVA aferentă Notelor de renun?are pentru lucrările identificate în cadrul Dispozi?iei de ?antier nr. 13. -se adaugă suma de 74.909,81 lei cu TVA aferentă lucrărilor pentru care a fost emisă factura storno RES nr. 378/21.04,2022. -se scade suma de 164.807,71 lei cu TVA aferentă facturii de plată nr. 379/21.04.2022 (din totalul de 167.215,85 lei cu TVA se scade suma de 2408,14 lei-lucrări manoperă montare scară metalică sumă neacceptată la plată). Valoarea restului de executat la data de 19.07.2022 este în cuantum de 165.134,50 lei cu TVA. b) Baza de calcul a penalită?ilor de întârziere calculate pentru perioada 12.11.2021-01.04.2022, respectiv de la momentul expirării termenului de execu?ie al lucrărilor ?i până la momentul rezilierii este suma de 308.268,95 lei cu TVA [conform anexei 1 parte integrantă la prezentul contract (529.517,30 lei - 296.158,16 lei + 74.909,81 lei)]. Raportat la această valoare, penalită?ile de întârziere calculate conform art. 11.1 alin. (1) din Contractul de lucrări nr. 195/21.11.2018 sunt în cuantum de 85.698.76 lei cu TVA, sumă diminuată fa?ă de suma de 123.293.57 lei cu TVA solicitată prin ac?iunea introductivă. c) Factura nr. 379/21.04.2022 în cuantum de 167.215,85 lei cu TVA: -Din factura nr. 379/21.04.2022 în cuantum de 167.215,85 lei TVA inclus se scade suma de 2408,14 lei - lucrări manoperă montare scară metalică sumă neacceptată la plată). - suma de 164.807,71 lei cu TVA se compensează reciproc cu suma de 74.909,81 lei TVA inclus (aferentă facturii storno RES nr. 378/2022) ?i suma de 10.115,24 lei cu TVA (foloase nerealizate calculate conform anexei nr. 2 parte integrantă la prezentul contract). -Rest: 79.782,66 lei cu TVA. d) Reclamantul Jude?ul Arad recunoa?te că are de achitat reclamantei reconven?ionale suma de 79.782,66 lei cu TVA e) Reclamanta reconven?ională Research Consorzio Stabile Societa Consortile ARL recunoa?te că datorează reclamantului plata penalită?ilor de întârziere în sumă de 85.698.76 lei cu TVA calculate la valoarea restului de executat diminuat, (2) Având în vedere datoriile reciproce în cuantum de 85.698,76 lei cu TVA (în sarcina pârâtei reconven?ionale) ?i 79.782,66 lei cu TVA (în sarcina reclamantului), se compensează cele două sume, rezultând o diferen?ă de plată de 5.916,10 lei cu TVA în sarcina Research Consorzio Stabile Societa Consortile ARL. II.2.3. Cu privire la predarea ?antierului Reclamanta reconven?ională Research este de acord cu predarea ?antierului în data de 23.08.2022, păr?ile urmând a se întâlni pe ?antier (B-dul Revolu?iei nr. 81) pentru a proceda la predarea- primirea ?antierului ?i semnarea Procesului verbal de recep?ie par?ială privind stadiul fizic al lucrărilor. II.2.4. Cu privire la preten?iile din Cererea reconven?ională formulată în dosarul nr. 1181/108/2022 de pe rolul Tribunalului Arad Petitele 2,3,4,6,7 din Cererea reconven?ională formulată de Research nu fac obiectul prezentei Tranzac?ii, urmând ca solu?ionarea acestora să continue în cadrul dosarului nr. 1181/108/2022. Având în vedere că Păr?ile doresc predarea ?antierului ?i semnarea procesului verbal de recep?ie par?ială privind stadiul fizic al lucrărilor coroborat cu faptul că, în dosarul nr. 1181/108/2022, Research consideră că va fi necesară administrarea unei expertize tehnice cu privire la lucrărilor realizate conform Notelor de comandă suplimentară, UAT Jude?ul Arad î?i asumă, cu bună credin?ă, următoarele obliga?ii: a) La solicitarea Research ?i/sau a instan?ei de judecată va acorda acces după un program prestabilit ?i în prezen?a unui reprezentant al UAT Jude?ul Arad ?i reprezentantului Research ?i a unui expert judiciar/extrajudiciar pentru verificarea ?i constatarea stării de fapt a păr?ii din lucrare realizată conform Notelor de comandă suplimentară - Dispozi?ia de ?antier nr. 13/28.03.2022: b) În situa?ia în care, până la realizarea unei expertize tehnice (judiciare sau extrajudiciare), UAT Jude?ul Arad va încheia cu un alt operator economic un contract de lucrări/servicii pentru restul rămas de executat din Contractul nr. 195/2018 ori pentru alte lucrări asupra aceluia?i obiectiv de investi?ii prevăzut în Contractul nr. 195/2019, va notifica acest lucru Research cu minim 15 zile lucrătoare înainte de emiterea ordinului de începere pentru viitoarele lucrări. III. Clauze finale 1.Prezentul contract reprezintă voin?a păr?ilor ?i înlătură orice altă în?elegere verbală dintre acestea anterioară încheierii lui. Prezentul contract serve?te celor 2 păr?i pentru stingerea în parte a litigiului din dosarul nr. 1181/108/2022 înregistrat la Tribunalul Arad, urmând a fi depus la aceasta, precum ?i pentru efectuarea opera?iunilor corespunzătoare în eviden?a contabilă a fiecăreia dintre ele. 2.Păr?ile declară că au în?eles pe deplin condi?iile prezentei Tranzac?ii, că această în?elegere scrisă reprezintă voin?a lor liberă ?i neviciată, prezenta Tranzac?ie fiind încheiată în conformitate cu dispozi?iile art. 2267 ?i urm. din Codul civil român. 3.Păr?ile reprezintă ?i î?i garantează reciproc faptul că persoanele semnatare dispun de toate mijloacele disponibile, au solicitat ?i primit toate autorizările generale sau speciale necesare pentru a î?i îndeplini în mod corespunzător ?i la timp toate obliga?iile, de a î?i asuma fără nicio rezervă toate declara?iile ?i pentru a conveni în mod valabil toate renun?ările cuprinse în prezenta Tranzac?ie. 4.Păr?ile declară ?i î?i garantează reciproc faptul că declara?iile furnizate în temeiul Tranzac?ie sunt adevărate, exacte, complete ?i nu au fost inserate pentru a induce în eroare în niciun fel. 5.Păr?ile declară că, la Data Semnării, niciun alt consim?ământ cu privire la semnarea acestei Tranzac?ii ?i asumarea obliga?iilor rezultate din cuprinsul ei nu este necesar în conformitate cu legea aplicabilă fiecăreia dintre ele. 6.Păr?ile declară că nu există niciun ordin, decizie, statut sau regulament adoptat ?i/sau promulgat care să fie aplicabil opera?iunilor care fac obiectul acestei Tranzac?ii de către vreo instan?ă competentă, comisie, autoritate guvernamentală, agen?ie cu atribu?ii de reglementare, alta autoritate sau tribunal, care să împiedice în orice mod executarea acestei Tranzac?ii sau opera?iunile care fac obiectul acesteia ori care să aibă ca efect nelegalitatea Tranzac?iei. 7.Păr?ile declară că nu vor formula ac?iuni, sesizări civile sau administrative ?i/sau de orice altă natură ?i nu vor întreprinde niciun demers judiciar sau extrajudiciar, în orice calitate a Păr?ilor, personal sau prin persoane interpuse, în fa?a oricăror autorită?i sau ter?i, inclusiv în fa?a instan?ei de judecată în legătură cu prezenta Tranzac?ie. 8.Prezenta Tranzac?ie a fost încheiată în limba română ?i este guvernată de ?i interpretată în conformitate cu legisla?ia română. 9.Păr?ile vor încerca să solu?ioneze pe cale amiabilă orice solicitare sau diferend în legătură cu prezenta Tranzac?ie. 10.Orice litigiu, controversă, revendicare sau încălcare, reziliere sau invaliditate a acestora, va fi solu?ionată definitiv de către instan?ele dc judecată competente din România, potrivit legii aplicabile. 11.În cazul în care orice prevedere a acestei Tranzac?ii devine sau este declarată de către o instan?ă competentă ca fiind nelegală, nulă sau neexecutorie, celelalte prevederi ale Tranzac?iei vor rămâne în vigoare, iar aplicarea acestor prevederi în raporturile cu alte persoane sau în alte circumstan?e va fi interpretată astfel încât să afecteze de o maniera rezonabilă inten?iile Păr?ilor. 12.Păr?ile agreează să înlocuiască acele prevederi nule sau neexecutorii ale Tranzac?iei cu clauze valide ?i executorii care vor urmări, în măsura în care este posibil, scopurile economice, inten?iile de afaceri ale păr?ilor, exprimate anterior de către Păr?i în clauzele nelegale. 13.În temeiul art. 438 din Codul de procedură civilă, Păr?ile se obligă să prezinte prezenta Tranzac?ie instan?ei învestită cu solu?ionarea dosarului nr. 1181/108/2022 ?i să solicite instan?ei pronun?area unei hotărâri care să consfin?ească prezenta Tranzac?ie. Prezentul contract de tranzac?ie s-a încheiat astăzi,18.08.2022,într-un număr de 3 exemplare originale, un exemplar pentru fiecare parte ?i un exemplar pentru a fi depus în instan?ă. Semnături Reclamant Pârât ss. indescifrabil ss indescifrabilă. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare la instanta ierarhic superioară, conform art 440 CPC. Amână judecarea cauzei cu privire la restul pretenţiilor la data de 15.12.2022, pentru când se va discuta in contradictoriu probatiunea solicitată . Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 noiembrie 2022 .



Pagina principală