Informații dosare ce cuprind 1255/2/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1255/2/2023
Numărul vechi: 441/2023
Data înregistrării: 23 februarie 2023, ora 12:13:00
Data ultimei modificări: 8 august 2023, ora 11:33:42
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a V-a civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: conflict de competenţă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
WEBULID SPA - Reclamant
FCC CONSTRUCCION SA - Reclamant
UTI GRUP SA - Reclamant
ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL - Reclamant
METROREX SA - Pârât

Ședințe:
9 martie 2023, ora 09:00
Complet: S5 Camera de Consiliu 9 F
Tip soluție: Soluţionarea conflictului de competenţă
Soluția pe scurt: Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.03.2023.



2. Numărul dosarului: 1255/2/2023
Data înregistrării: 28 martie 2023, ora 14:10:00
Data ultimei modificări: 8 august 2023, ora 11:32:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice CONTINUAREA JUDECATII DOSAR NR. 24928/3/2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
WEBULID SPA - Reclamant
FCC CONSTRUCCION SA - Reclamant
UTI GRUP SRL - Reclamant
ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL - Reclamant
METROREX SA - Pârât

Ședințe:
12 iunie 2023, ora 14:00
Complet: C23 - FAP.
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: 1. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii modificării cererii, excepţie invocată de pârâtă în contextul susţinerii concluziilor asupra fondului cauzei. 2. Admite cererea de chemare în judecată. 3. Obligă pârâta la stabilirea unei noi scadenţe a obligaţiei de finalizare a Contractului în data de 15.07.2021, respectiv prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrărilor cu 807 zile calendaristice, ca o consecinţă a evenimentelor de întârziere cauzate de către beneficiarul pârât în perioada 01.08.2018 – 10.12.2019. 4. Obligă pârâta la plata către reclamante a sumei de 68.125.777,62 lei (fără TVA), reprezentând contravaloarea Costurilor Suplimentare generate antreprenorului de evenimentele de întârziere cauzate de către beneficiar în perioada 01.08.2018 – 10.12.2019, aferente unui număr de 793 de zile calendaristice de întârziere compensabile. 5. Obligă pârâta la plata către reclamante a sumei de 12.943.897,75 lei, reprezentând TVA, calculat prin aplicarea procentului de 19 % la suma de 68.125.777,62 lei. 6. Obligă pârâta la plata către reclamante a dobânzii contractuale în valoare de 44.774.531,36 lei, calculate până la data de 31.05.2023, dobândă ce urmează a curge şi a se calcula, în continuare, până la data achitării integrale a debitului contractual 7. Obligă pârâta să ramburseze reclamantelor cheltuielile de judecată în valoare de 2.468.762,96 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru (2.313.767,57 lei + 450 lei) şi onorariu de avocat (154.545,39 lei). 8. Prezenta hotărâre poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 490 C.pr.civ. 9. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 10. Pronunţată astăzi, 12.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

7 iunie 2023, ora 16:00
Complet: C23 - FAP.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 12.06.2023, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată astăzi, 07.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

4 mai 2023, ora 16:00
Complet: C23 - FAP.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat în cauză, cel compatibil cu prevederile art. 53 din Legea nr. 101/2013, respectiv înscrisuri şi expertize extrajudiciare, se va amâna judecata cauzei la data de 07.06.2023, ora 16:00.

26 aprilie 2023, ora 16:00
Complet: C23 - FAP.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca pârâta să completeze timbrajul stabilit pentru cererea reconvenţională cu suma de 1.762.188,67 lei.



Pagina principală