Informații dosare ce cuprind 1255/2/2023*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1255/2/2023*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 8 august 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 22 iunie 2026, ora 09:50:59
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Sectia a X-a de contencios administrativ si fiscal si pentru achizitii publice
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
WEBULID SPA - Reclamant Reclamant
FCC CONSTRUCCION SA - Reclamant Reclamant
UTI GRUP SRL - Reclamant Reclamant
ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL - Reclamant Reclamant
METROREX SA - Pârât Pârât

Ședințe:
23 septembrie 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

17 iunie 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei cu expertiză în specialitatea contabilitate, amână cauza la data de 23.09.2026, completul 1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

10 iunie 2026, ora 09:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge excepţia decăderii reclamantei din dreptul de a administra proba cu înscrisuri care privesc administrarea probei cu expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate. Respinge cererea de întocmire a unui nou raport de expertiză tehnică judiciară şi cererea de completare/lămurire a raportului de expertiză efectuat în cauză. Încuviinţează administrarea probei cu expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate. Menţine termenul de judecată acordat la data de 17.06.2026, ora 09:00, C1RAP. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.06.2026.

3 iunie 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 10.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.06.2026.

27 mai 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.05.2026.

13 mai 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra aspectelor puse în discuţie la termenul de judecată, pentru data de 27.05.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.05.2026.

6 mai 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra aspectelor puse în discuţie la termenul de judecată, pentru data de 13.05.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 06.05.2026. Acordă termen în continuare pentru data de 17.06.2026, ora 09.00, Sala E 68.

11 martie 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de raspunsul la obiectiuni

14 ianuarie 2026, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii unor precizări, în scris, de către intimata Metrorex SA, amână cauza pentru data de 11.03.2025, C1 RAP, ora 09.00.

10 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Alte cauze
Soluția pe scurt: În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

25 iunie 2025, ora 11:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Alte cauze- revenire cu adresă către expert pentru formulare punct de vedere.

28 mai 2025, ora 11:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză

2 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

19 februarie 2025, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a-i da posibilitatea domnului specialist Ionuţ Şerban să efectueze expertiza, amână cauza la data de 02.04.2025, completul 1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

12 februarie 2025, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Civil
Soluția pe scurt: TERMEN PRESCHIMBAT PENTRU DATA DE 19.02.2025

20 ianuarie 2025, ora 15:30
Complet: 10-Camera de Consiliu 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată din data de 12.02.2025 in data de 19.02.2025, cu citarea părţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.01.2025.

11 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză

2 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca reclamantele să achite onorariul pentru efectuarea expertizei tehnice încuviinţate şi pentru a-i da posibilitatea domnului specialist Ionuţ Şerban să efectueze lucrarea, amână cauza la data de 11.12.2024, completul 1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

3 iulie 2024, ora 11:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probei cu expertiza.

19 iunie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către domnul expertul specialist.

22 mai 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către domnul expertul specialist.

24 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca experţii în specialitatea căi ferate ferate, drumuri şi poduri - subspecializarea drumuri, care figurează în evidenţele Ministerului Justiţiei să precizeze dacă au disponibilitatea pentru a efectua expertiza tehnică dispusă în cauză şi de indica durata estimată şi costul acesteia, în vederea stabilirii onorariului provizoriu, amână cauza la data de 22.05.2024, completul C1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

5 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Inch.: Incuviinteaza proba cu inscrisuri propusa de ambele parti, si anume inscrisurile pe care acestea le-au depus la dosar pana la termenul din data de 27.03.2024. Admite in parte propunerea reclamantei privind efectuarea unei expertize in domeniul Căi ferate, drumuri şi poduri, specializarea Planificare proiect drum critic. Admite in parte propunerea paratei privind efectuarea unei expertize in specialitatea Căi ferate, drumuri şi poduri, subspecializarea Căi ferate. Incuviinteaza efectuarea unei expertize in specialitatea Căi ferate, drumuri şi poduri, subspecializarea Căi ferate, cu urmatoarele obiective: 1) să analizeze expertul Programele de Execuţie a Lucrărilor (Programul iniţial şi Programele actualizate periodic trimise de Reclamante către Inginer/Pârâtă) şi să se stabilească drumul critic aferent fiecărui Program de Execuţie (secvenţa cea mai lungă de lucrări consecutive ce nu pot fi executate în altă ordine decât cea prestabilită şi a cărei întârziere are drept consecinţă decalarea Datei de Finalizare a Lucrărilor) în perioada de analiză cuprinsă între 1 august 2018 şi 10 decembrie 2019; 2) să se stabilească dacă Evenimentele de Risc ale Beneficiarului („ERB”), intitulate astfel de către Reclamante, manifestate în perioada de analiză cuprinsă între 1 august 2018 şi 10 decembrie 2019, au avut impact asupra drumului critic al Lucrărilor; 3) în cazul unui răspuns afirmativ la obiectivul b) de mai sus, să se identifice perioada în care Evenimentele în discuţie au fost critice şi care a fost impactul / efectul acestor Evenimente asupra Duratei de Execuţie a Lucrărilor; 4) să se stabilească, în urma analizei drumului critic şi a întârzierii execuţiei Lucrărilor evaluate conform celor de mai sus, care este Data de Finalizare a Lucrărilor ce rezultă din acestea; 5) să stabilească expertul şi să justifice critic prin raportare la metoda propusă de Antreprenor, metoda de analiză pe care o va adopta; pe baza metodei de analiză propusă în mod justificat de expert: 6) să stabilească expertul dacă drumul critic planificat al proiectului după cum este acesta prezentat în Programele de Bază (primul program în ordine cronologică anterior perioadei care face obiectul revendicărilor) a fost corect stabilit în raport cu natura lucrărilor, condiţionările logice şi tehnologice presupuse de execuţia fiecărei categorii de lucrări şi duratele rezonabile ale execuţiei activităţilor, ţinând cont de specificul fiecărei activităţi individuale şi de resursele declarate la faza de ofertă; 7) să stabilească expertul dacă evenimentele de întârziere propuse de Reclamantă sunt construite adecvat scopului de a determina întârzierea reală pe care au produs-o lucrărilor, respectiv dacă evenimentele sunt identificate corespunzător sau se pot identifica evenimente distincte cumulate artificial. Dacă expertul are un răspuns afirmativ cu privire la cumularea evenimentelor să stabilească dacă această abordare produce impact asupra analizei Programului de Lucrări. Cu referire la Evenimentul nr. 8, precum şi la Evenimentul nr. 10, să argumenteze Expertul dacă acesta este un eveniment unitar şi continuu sau denumirea este o titulatură generică care acoperă în fapt o serie de evenimente distincte. Să se calculeze impactul real al acestor evenimente asupra derulării Lucrărilor; 8) cu referire la Evenimentul 8, pe baza documentelor tehnice si prevederilor Contractului să precizeze expertul care erau obligaţiile Antreprenorului cu privire la completarea Proiectului Tehnic, astfel încât instanţa să poată decide partea în riscul căreia se află acesta; 9) cu referire la Evenimentul nr. 35 să precizeze expertul care au fost cauzele proxime ale acestuia, astfel încât instanţa să poată decide partea în riscul căreia se află acesta; 10) să stabilească expertul lista tuturor evenimentelor sau circumstanţelor din implementarea proiectului ce au influenţat negativ ritmul execuţiei, întârzierile critice în raport cu Durata de Execuţie şi partea responsabilă pentru fiecare dintre aceste întârzieri; 11) să stabilească expertul impactul real al evenimentelor de întârziere ale Beneficiarului, în raport cu aspectele relevante precum durata şi impactul real al perturbărilor (verificate conform înregistrărilor de şantier), categoriile de lucrări presupus afectate şi nivelul mobilizării Antreprenorului la momentul respectiv, etc; 12) să stabilească expertul numărul de zile reprezentând întârziere necompensabilă (cauzată de evenimentele de risc ale Antreprenorului), întârziere concurentă şi întârziere compensabilă (respectiv cauzată în exclusivitate de culpa subscrisei); 13) să pună în evidenţă expertul alternativ scenarii relevante - în situaţia în care instanţa ar decide o lipsă de îndreptăţire juridico-contractuală cu referire la unul sau mai multe evenimente, prin excluderea din analiză a efectelor: a. Evenimentului - Lipsa instructiunii Inginerului pentru planurile de acces staţii (denumit de reclamantă „ Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 8"; b. posesia şantierului („Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 10”); c. Evenimentului Imposibilitatea punerii în funcţiune a instalaţiilor electromecanice („ Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 35 ”); d. Evenimentului - Intârzieri cauzate de suspendarea/reducerea ritmului execuţiei din cauza necertificării/neplătii sumelor decise de CAD Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 56"); 14) cu referire la pierderea de productivitate pretinsă de Reclamantă, să stabilească expertul dacă metoda de analiză adoptată de Reclamantă este sau nu adecvată (prin prisma limitărilor inerente acesteia şi modului în care a fost implementată) pentru a pune în evidenţă efectul direct al culpei Pârâtei, precum şi întinderea acestuia; 15) să verifice expertul dacă metodologia Antreprenorului permite cuantificarea certă şi fără îndoială a pierderii de productivitate invocate de acesta, respectiv este bazat pe o analiză a productivităţii real atinse în execuţia lucrărilor pretins perturbate sau pe un calcul şi premise pur teoretice; 16) să stabilească expertul dacă Antreprenorul a propus sau a luat măsurile necesare pentru a diminua costurile de prelungire; 17) in vederea furnizării de date utile expertizei tehnice contabile, să stabilească expertul care costuri (dacă există) revendicate de Reclamantă cu titlu de prejudiciu nu au un caracter: - suplimentar, în raport cu costurile asumate prin Contract, acestea fiind înregistrate exclusiv ca urmare a întârzierii cauzate de subscrisa; - necesar şi rezonabil, în raport cu obiectul contractului, ţinând cont de specificul fiecărei categorii de cheltuieli, stadiul şi natura proiectului, practicile comune în industrie etc., respectiv sunt recurente în timp cu referire la costurile indirecte de şantier. Proroga pronuntarea asupra propunerilor privind efectuarea unor expertize in specialitatea Contabilitate dupa administrarea expertizei in specialitatea Căi ferate, drumuri şi poduri. Pronuntata prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.04.2024.

1 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la 05.04.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 01.04.2024.

27 martie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la 01.04.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.03.2024.

13 martie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

16 februarie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Camera de Consiliu 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de lămurire a dispozitivului deciziei civile nr. 474/01.11.2023, ca neintemeiata. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.02.2024.

14 februarie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Camera de Consiliu 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 16.02.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 14.02.2024.

31 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Camera de Consiliu 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea Dispune indreptarea erorii materiale strecurata in dispozitivul deciziei civile nr. 474/01.11.2023, in sensul ca in primul paragraf, in randul al patrulea, se va citi „... nr. 1255/2/2023* ...”, cum este corect, in loc de „... 7881/3/2023 ...”, cum s-a trecut in mod gresit. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 31.01.2024.

17 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul hotărârii intermediare, în vederea pregătirii apărărilor.

1 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: cu casare
Soluția pe scurt: Admite recursul. Caseaza in parte sentinta recurata si retine cauza pentru rejudecarea litigiului, sens in care fixeaza termen in data de 17.01.2024, ora 09:00, sala E68, pentru cand partile vor fi citate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.11.2023.

27 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 01.11.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.10.2023.

23 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.10.2023.

18 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 1 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.10.2023.



Pagina principală