Informații dosare ce cuprind 1422/91/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1422/91/2022
Data înregistrării: 9 iulie 2025, ora 11:10:00
Data ultimei modificări: 27 august 2025, ora 13:01:56
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia a II- a civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: actiune în daune contractuale
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SOC IZOTERM CONSTRUCT SRL - Intimat Reclamant
UAT ODOBEŞTI - LA SCPA CEPARU&IRIMIA - Apelant Pârât

Ședințe:
22 august 2025, ora 10:00
Complet: CAV2
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sent.civ.nr.24/9.05.2025 a Tribunalului Vrancea, în sensul că obligă pârâta U.A.T. Ora?ul Odobe?ti să plătească reclamantei Izoterm Construct S.R.L. penalită?i de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi, aferente sumei de 194.638,97 lei, începând cu data de 4.11.2022 ?i până la data plă?ii efective. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate. Definitivă. Pronun?ată azi, 22.08.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin grefa instan?ei.

20 august 2025, ora 10:00
Complet: CAV2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 22.08.2025

16 iulie 2025, ora 10:00
Complet: CAV1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 20.08.2025, ora 10,00 -lipsa apărare



2. Numărul dosarului: 1422/91/2022
Data înregistrării: 20 septembrie 2022, ora 13:53:00
Data ultimei modificări: 1 septembrie 2025, ora 11:31:34
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia a II-a Civila si de Contencios Administrativ Fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: actiune în daune contractuale
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOC IZOTERM CONSTRUCT SRL - Reclamant
UAT ODOBEŞTI - LA SCPA CEPARU&IRIMIA - Pârât

Ședințe:
9 mai 2025, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 194.638,97 lei reprezentând contravalorea facturii fiscale nr. 899/06.09.2022 aferentă situaţiei de lucrări nr. 4 din 06.09.2021 cu penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere începând cu data de 11.10.2022 şi până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3893 lei reprezentând taxa de timbru. Admite în parte cererea de majorarea a onorariului de expert şi obligă pârâta la plata către expert Gurămultă Cornel a sumei 1000 de lei cu titlu de diferenţă onorariu expert prin BLET VRANCEA Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Vrancea-Secţia a II-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 9 mai 2025.

29 aprilie 2025, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 09.05.2025

17 aprilie 2025, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 29.04.2025.

20 martie 2025, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză şi a se formula eventuale obiecţiuni.

30 ianuarie 2025, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării raportului de expertiză.

12 decembrie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuare expertiză.

14 noiembrie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se face dovada achitării onorariului de expert de către pârâtă .

25 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de probatorii formulată de pârâtă. Încuviinţează proba cu expertiză tehnică construcţii având ca obiective: Dacă lucrările menţionate în situaţia de lucrări nr. 4/06.09.2021 au fost executate de către reclamantă în conformitate cu documentaţia tehnică aprobată de către părţi şi orice alte acte încheiate de către părţi până la data de 31.08.2021; Dacă lucrările aferente situaţiei de lucrări nr. 4/06.09.2021 au fost evaluate de reclamanta la preţurile din oferta depusa în procedura de atribuire/graficul valoric revizuit, conform art. 28 alin. 1 din contract. Stabileşte termen pentru continuarea judecăţii şi pentru desemnare expertului la data de 14.11.2024, F7, şedinţă publică, părţile cu termen în cunoştinţă, pentru când pune în vedere pârâtului obligaţia de a depune la dosar contractul de execuţie încheiat pentru restul de lucrări rămase de executat ce au făcut obiectul contractului în litigiu împreună cu documentaţia tehnică aferentă acestuia, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei astăzi, 25 octombrie 2024.

17 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la 25.10.2024.

19 septembrie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare şi pentru a se lua cunoştinţă de notele depuse de pârâtă.

20 iunie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru ata?area dosarului nr. 497/91/202. Prorogă discutarea expertizei construc?ii după ata?area dosarului.

18 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărare.

22 februarie 2024, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de nota scrisă depusă la dosar şi pentru a se pune în discuţie excep?iile invocate.

14 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru legala constituire a completului de judecată faţă de forma de protest a personalului auxiliar de specialitate şi conex adoptată prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial.

14 septembrie 2023, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat la data de 14.12.2023 la cererea partilor în vederea stingerii litigiului pe cale amiabila

18 mai 2023, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cuno?tin?ă de con?inutul precizărilor la ac?iune depuse la dosar.

23 martie 2023, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probatorii.

26 ianuarie 2023, ora 11:30
Complet: Fond Comercial - F7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrare probe



Pagina principală