Informații dosare ce cuprind 1476/112/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1476/112/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 17 mai 2024, ora 08:33:00
Data ultimei modificări: 10 iulie 2024, ora 09:00:42
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SOC. MIS GRUP SRL - Apelant
COMUNA ILVA MARE - Intimat

Ședințe:
14 iunie 2024, ora 10:00
Complet: 5 ACSA
Tip soluție: Respingere apel
Soluția pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta Soc. Mis Grup SRL împotriva sentinţei civile nr. 29 pronunţată la data de 23.02.2024 în dosarul nr. 1476/112/2023 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o menţine în întregime. Obligă apelanta să plătească intimatei Comuna Ilva Mare suma de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Decizia este definitivă. Pronunţată în data de 14.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.



2. Numărul dosarului: 1476/112/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 16 august 2023, ora 11:34:00
Data ultimei modificări: 17 mai 2024, ora 09:03:07
Instanță: Tribunalul Bistrița-Năsăud
Secție: SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: pretentii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOC. MIS GRUP SRL - Reclamant
COMUNA ILVA MARE - Pârât

Ședințe:
23 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C3* CA- NCPC
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată şi ulterior restrânsă de reclamanta S. M.G.SRL în contradictoriu cu pârâta C.ILVA MARE şi, în consecinţă: Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.693.717,5 lei reprezentând contravaloare lucrări conform tranşei intermediare de plată nr. 6/2022 la contractul nr. 5197/25.09.2019, conform facturii fiscale nr. 64260 din 03.04.2023 (sumă ce nu include valoarea ajustării de preţ). Admite în parte cererea având ca obiect obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere, după cum urmează: Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere aferent sumei de 1.693.717,5 lei, ce se vor calcula începând cu data de 19.09.2023 (data semnării procesului-verbal nr. 5285 de recepţie la terminarea lucrărilor) şi până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de plată. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere aferent sumei de 85.263,88 lei (reprezentând contravaloare lucrări conform tranşei intermediare de plată nr. 5/2022 la contractul nr. 5197/25.09.2019, conform facturii fiscale nr. 64236 din 30.01.2023, sumă ce nu include valoarea ajustării de preţ) şi aferent sumei de 128.998,61 lei (reprezentând contravaloare lucrări conform tranşei intermediare de plată nr. 7/2022 la contractul nr. 5197/25.09.2019, conform facturii fiscale nr. 64261 din 03.04.2023, sumă ce nu include valoarea ajustării de preţ), penalităţi ce se vor calcula pentru perioada cuprinsă între data de 19.09.2023 inclusiv (data semnării procesului-verbal nr. 5285 de recepţie la terminarea lucrărilor) şi data de 17.10.2023 inclusiv (data stingerii prin plată a debitului principal). Respinge, ca nefondate, celelalte solicitări formulate de reclamantă cu privire la obligarea pârâtei la penalităţi de întârziere, calculate pe perioade ce exced celor mai sus menţionate. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 45.236,13 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, în măsura admiterii pretenţiilor reclamantei, din care suma de 38.159,60 lei reprezintă taxă judiciară de timbru şi suma de 7.076,58 lei reprezintă onorariu avocaţial. Obligă reclamanta să plătească pârâtei suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale. Dispune compensarea parţială a cheltuielilor de judecată datorate de părţi, până la concurenţa sumei de 1.000 lei şi obligă pârâta să plătească reclamantei, cu titlu de diferenţă necompensată, a sumei de 44.236,13 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23.02.2024.

9 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C3* CA- NCPC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 23.02.2024, cu menţiunea că soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.

26 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C3* CA- NCPC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 09.02.2024, cu menţiunea că soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.

21 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C3* CA- NCPC
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 400 C.pr.civ., dispune repunerea cauzei pe rol, fiind necesare lămuriri asupra aspectului privind modificarea graficului de execuţie lucrări ca urmare a încheierii actului adiţional nr. 6 din 02.03.2023 la contractul de lucrări nr. 5197 din 25.09.2019 (act adiţional aflat la fila 1120, în cadrul documentaţiei transmise de AFIR la dosarul cauzei). Fixează termen de judecată pentru data de 26.01.2024, orele 10-10,30. Se vor cita părţile. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 C.pr.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.12.2023.

15 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: C3* CA- NCPC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 21.12.2023, cu menţiunea că soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.

17 noiembrie 2023, ora 9:30
Complet: C3* CA- NCPC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probatoriu



Pagina principală