Informații dosare ce cuprind 1512/30/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1512/30/2020
Data înregistrării: 12 mai 2020, ora 13:51:00
Data ultimei modificări: 13 iunie 2024, ora 09:01:45
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA a II-a CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC MVT LOGISTIK SRL - Reclamant
SC AGASI SRL - Pârât

Ședințe:
26 martie 2024, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de reclamanta MVT LOGISTIK SRL. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate dispozitivul sentinţei civile nr. 387/PI pronunţată în data de 24.03.2023 în sensul menţionării corecte a datei arătate la pag. 33 alin. 4 din hotărâre, în sensul că se va înlocui sintagma eronată ”La data de 20.02.2023 pârâta executant a notificat (...)” cu sintagma ”La data de 20.02.2020 pârâta executant a notificat (...)”, cum ar fi fost corect. Respinge cererea de lămurire formulată de reclamanta MVT LOGISTIK SRL, în contradictoriu cu pârâta AGASI SRL, ca neîntemeiată. Respinge cererea de completare a dispozitivului formulată de reclamanta MVT LOGISTIK SRL, în contradictoriu cu pârâta AGASI SRL, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 26.03.2024.

24 martie 2023, ora 09:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea principală formulată ?i precizată de reclamanta MVT Logistik în contradictoriu cu pârâta Agasi S.R.L. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 58.722,93 euro (TVA inclus) reprezentând costuri de remediere lucrări neconforme. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.530.642,56 lei reprezentând penalită?i de întârziere contractuale. Respinge petitul III ca rămas fără obiect. Respinge în rest cererea principală ca neîntemeiată. Admite în parte cererea reconven?ională. Obligă reclamanta pârâtă rec. la plata către pârâta reclamantă rec. a sumei de 230.081,10 Euro, TVA inclus, reprezentând contravaloare lucrări. Respinge în rest cererea reconven?ională ca neîntemeiată. Compensează cheltuielile de judecată reprezentând taxe judiciare de timbru suportate de păr?i pentru preten?iile admise ?i obligă pârâta S.C. Agasi S.R.L. să plătească reclamantei suma de 10.638,25 lei rezultată în urma compensării. Compensează în totalitate cheltuielile de judecată ale păr?ilor reprezentând onorarii avoca?iale ?i onorarii exper?i. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Timi?. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei azi, 24.03.2023.

23 martie 2023, ora 9:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 24.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.03.2023.

14 martie 2023, ora 09:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 23.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.03.2023.

28 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.02.2023.

14 februarie 2023, ora 13:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 28.02.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.02.2023.

22 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru dezbaterea fondului la data de 14.02.2023.

11 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 22.11.2022.

20 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 11.10.2022.

21 iunie 2022, ora 12:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa răspunsului la obiecţinile la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 20.09.2022.

17 mai 2022, ora 9:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează obiecţiunile reclamantei la raportul de expertiză aşa cum au fost formulate, cu menţiunea că la obiecţiunea nr. 2 expertul va arăta şi dacă lucrările la care se referă reclamanta se circumscriu din punct de vedere tehnic obiectivului încuviinţat (stabilirea costului lucrărilor de remediere şi a costului manoperei aferente lucrărilor de desfiinţare necesare pentru efectuarea acestora). Încuviinţează obiecţiunile pârâtei la raportul de expertiză. Dispune comunicarea obiecţiunilor formulate de părţi expertului cu menţiunea să răspundă la acestea, oferind lămuririle solicitate de părţi, cu cel puţin 10 zile înaintea următorului termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.05.2022.

10 mai 2022, ora 12:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra obiecţiunilor la raportul de expertiză, formulate de părţi la 17.05.2022. În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 21.06.2022.

29 martie 2022, ora 12:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 10.05.2022.

15 februarie 2022, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen la 29.03.2022 ora 12.

14 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 15.02.2022.

12 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Majorează onorariul provizoriu de expert la 15.000 lei, pune în vedere părţilor să achite diferenţa de câte 7000 lei fiecare, în termen de 5 zile.

21 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 12.10.2021.

22 iunie 2021, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 21.09.2021 pentru administrarea probelor

20 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea construcţii realizată de d-l expert Miuţescu Ioan, administrată în dosarul nr. 9887/325/2020 în procedura asigurării de dovezi. Respinge cererea reclamantei de administrare a unei noi expertize şi de desemnare a unui nou expert pentru completarea raportului iniţial şi pentru obiectivele suplimentare. Dispune lămurirea şi completarea raportului de expertiză, sens în care vor fi comunicate expertului cererea formulată de reclamantă (f. 69-76 şi f. 55 obiectivele 1 şi 2 care au făcut obiectul raportului iniţial) şi cererea formulată de pârâtă (f. 77-79) cu menţiunea să răspundă la obiecţiunile părţilor şi să completeze răspunsurile din raportul iniţial pe baza proiectului tehnic şi a înscrisurilor puse la dispoziţie de părţi. Dispune efectuarea de către d-l expert Miuţescu Ioan unui supliment la raportul de expertiză în construcţii cu următoarele obiective: 1. Să stabilească expertul valoarea totală a tuturor lucrărilor (material + manoperă) ce trebuiesc refăcute, având în vedere preţurile unitare menţionate în contractul nr. 7008/25.04.2020 având în vedere proiectul tehnic şi raportat la constatările la faţa locului, iar în privinţa manoperei pentru desfiinţarea lucrărilor defectuos executate, să se raporteze la preţul pieţei din momentul actual. 2. Să stabilească expertul dacă au fost executate de către pârâta Agasi S.R.L. lucrările cuprinse în ultima situaţie de lucrări (nr. 10/29.02.2020) 3. Să stabilească expertul valoarea acestor lucrări cuprinse în situaţia de lucrări nr. 10/29.02.2020 având în vedere prevederile contractului nr. 7008/ 25.04.2019 şi a actelor adiţionale. Stabileşte onorariu provizoriu expert în sumă de 1000 lei în sarcina ambelor părţi, care vor face dovada achitării a câte 500 lei fiecare în termen de 5 zile de la comunicare. Încuviinţează participarea în calitate de expert asistent din partea pârâtei a d-lui Dan Pârvulescu, sub rezerva depunerii înscrisurilor doveditoare cu privire la calitatea de expert judiciar al acestuia. Prorogă discutarea probei testimoniale. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.04.2021.

30 martie 2021, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la 20.04.2021 ora 11.

9 martie 2021, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de disjungere a petitului III al cererii precizate. Dispune emiterea unei adrese către Judecătoria Timişoara în vederea ataşării dosarului nr. 9887/325/2020. Prorogă discutarea probatoriului la termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.03.2021.

23 februarie 2021, ora 11:00
Complet: C7NLP/PI
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de abtinere formulată de d-na judecător Timpea Alina Roxana, de la solu?ionarea acţiunii civile înregistrată în dosarul 1512/30/2020. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu, astăzi 23.02.2021.

16 februarie 2021, ora 9:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea solutionării cererii de abtinere formulată de doamna judecător Timpea Alina Roxana. Stabileste termen în continuare la data de 09.03.2021.

17 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: C6NLP/PI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 16.02.2021 ora 11



2. Numărul dosarului: 1512/30/2020
Data înregistrării: 13 iunie 2024, ora 08:40:00
Data ultimei modificări: 24 februarie 2025, ora 11:10:27
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia de insolvenţă, societăţi, conc. neloială şi expl. întreprinderi
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC MVT LOGISTIK SRL - Apelant RECLAMANT
SC AGASI SRL - Apelant PARAT

Ședințe:
21 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: A7LP
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta reclamantă Societatea MVT Logistic SRL, în contradictoriu cu intimata pârâtă Societatea Agasi SRL, împotriva sentinţei civile nr. 387/24.03.2023, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1512/30/2020, având ca obiect pretenţii. Admite apelul declarat de apelanta pârâtă Societatea Agasi SRL, în contradictoriu cu intimata reclamantă Societatea MVT Logistic SRL, împotriva sentinţei civile nr. 387/24.03.2023, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1512/30/2020, având ca obiect pretenţii. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Respinge capătul de cerere din acţiunea reclamantei Societatea MVT Logistic SRL având ca obiect obligarea pârâtei Societatea Agasi SRL la plata penalităţilor de întârziere. Admite în întregime petitul din cererea reconvenţională formulată de pârâta Societatea Agasi SRL, în contradictoriu cu reclamanta Societatea MVT Logistic SRL, referitor la diferenţa neachitată din contravaloarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii executate de societatea pârâtă în executarea contractului de lucrări nr. 7008/25.04.2019. Obligă pe reclamanta Societatea MVT Logistic SRL la plata, cu acest titlu, către pârâta Societatea Agasi SRL, a echivalentului în lei la data plăţii al sumei de 236.759,62 euro. Compensează în parte cheltuielile de judecată reprezentând taxe judiciare de timbru suportate de părţi în primă instanţă şi, raportat la valoarea pretenţiilor admise în apel, obligă pe reclamanta Societatea MVT Logistic SRL la plata către pârâta Societatea Agasi SRL, cu acest titlu, a sumei de 10.866,96 lei. Păstrează dispoziţia de compensare în totalitate a cheltuielilor de judecată efectuate de părţi în primă instanţă cu titlu de onorarii avocaţiale şi onorarii experţi. Menţine, în rest, dispoziţiile sentinţei apelate. Compensează în parte cheltuielile de judecată reprezentând taxe judiciare de timbru efectuate de părţi în apel, şi, raportat la valoarea pretenţiilor admise în apel, obligă pe reclamanta Societatea MVT Logistic SRL la plata către pârâta Societatea Agasi SRL, cu acest titlu, a sumei de 9621,73 lei. Compensează în totalitate cheltuielile de judecată efectuate de părţi în apel, reprezentând onorarii de avocat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În caz de exercitare, recursul se depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată azi, 21.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

7 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: A7LP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cauzei la data de 21.11.2024

24 octombrie 2024, ora 13:30
Complet: A7LP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cauzei la data de 07.11.2024

3 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: A7LP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 24.10.2024, ora 13:30.

19 septembrie 2024, ora 10:30
Complet: A7LP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen : 03.10.2024, pentru ca părţile să depună note scrise raportat la petitele din cererea de apel.



Pagina principală