Informații dosare ce cuprind 15159/301/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15159/301/2020
Numărul vechi: 1893/2025
Data înregistrării: 21 august 2025, ora 09:34:00
Data ultimei modificări: 1 iulie 2026, ora 10:04:32
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VI-a civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE - Intimat Pârât
TRACTEBEL ENGINEERING SA - Intimat Reclamant
ISPE PROIECTARE ŞI CONSULTANŢĂ SA - Intimat Reclamant
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA - Apelant Pârât

Ședințe:
11 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: S6 Completul 20A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimata Tractebel Engineering S.A. a sumei de 29.556,33 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată făcute în apel. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 11 decembrie 2025.

27 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: S6 Completul 20A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în data de 11.12.2025. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 noiembrie 2025.

13 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: S6 Completul 20A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 27.11.2025. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 noiembrie 2025.



2. Numărul dosarului: 15159/301/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 16 decembrie 2020, ora 17:31:00
Data ultimei modificări: 21 august 2025, ora 10:59:01
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE - Pârât
TRACTEBEL ENGINEERING SA - Intervenient
ISPE PROIECTARE ŞI CONSULTANŢĂ SA - Reclamant
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA - Pârât

Ședințe:
27 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de majorare a onorariului provizoriu de expert formulată de expertul Iosif Gulacsi-Gologan şi obligă pârâta la plata sumei de 3000 de lei către expert. Admite cererile de chemare în judecată conexate (dosar nr.15159/301/2020 şi dosar nr.2382/3/2021). Constată inexistenţa dreptului pârâtei la penalităţile de întârziere aferente perioadei 01.08.2019 – 21.01.2021, în cuantum total de 1.409.550 de lei potrivit adresei nr.1827/21.01.2021. Anulează decizia pârâtei de executare a Garanţiei de Bună Execuţie constituită prin Scrisorile de Garanţie Bancară nr. 34GBE2017-2339 şi nr. 34GBE2017-2323 emise de BRD - Group Societe Generale. Obligă pârâta la plata sumei de 23.800 de lei reprezentând contravaloarea lucrării de proiectare „Redactare finală a studiului de impact asupra mediului.” Obligă pârâta la plata sumei de 551.400 de lei reprezentând garanţia pentru bună execuţie, consemnată prin scrisorile de garanţie bancară nr.34GBE2017-2339 şi nr.34GBE2017-2323 emise de BRD -Group Societe General. Admite cererile de intervenţie formulate de intervenienta Tractebel Engineering SA. Obligă pârâta la plata către intervenienta Tractebel Engineering SA a cheltuielilor de judecată în cuantum de 64.421,87 de lei. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 8933,2 lei. Obligă pârâta la plata către stat a sumei de 22.552,8 lei, ajutor public judiciar de care a beneficiat reclamanta. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea şi motivele de apel se depun sub sancţiunea nulităţii la Tribunalul Bucureşti, secţia a VI-a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27.06.2025.

13 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.06.2025. Pronunţată, astăzi 13.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

30 mai 2025, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 13.06.2025. Pronunţată, astăzi 30.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

16 mai 2025, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 30.05.2025. Pronunţată, astăzi 16.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

21 martie 2025, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru dezbaterile pe fond

23 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de pârâtă privind anularea raportului de expertiză ca neîntemeiată. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea pârâtei privind efectuarea unei noi expertize la termenul următor. Pune în vedere părţilor ca, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul următor, să depună precizări cu privire la activităţile şi operaţiunile tehnice ce fac obiectul contractului C253/05.12.2008 care nu sunt menţionate în cuprinsul art.1 Servicii prestate din Convenţia nr.37315 din 12.08.2022 în sensul de a indica dacă acestea au fost sau nu prestate şi dacă s-a renunţat la ele, sub sancţiunea suspendării cauzei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 23.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

13 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză asupra cererii de anulare expertiză la data de 23.12.2024. Pronunţată, astăzi 13.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

18 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citare reclamant prin administrator judiciar cu menţiunea dacă este confirmat mandatul apărătoului ales

28 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte obiec?iunile formulate de pârâtă, în sensul că dispune comunicarea obiec?iunilor către expert pentru a lămuri, iar în cazul în care apreciază că se impune, a completa/a îndrepta eventuale erori materiale din raportul de expertiză prin raportare la aspectele invocate de către pârâtă (expertul va comunica inclusiv motivul pentru care nu a aplicat ştampila pe raportul de expertiză întocmit precum şi înscrisurile întocmite de acesta în temeiul dispoziţiilor art.335 C.proc.civ.). Prorogă pronunţarea cu privire la cererea pârâtei de anulare a raportului de expertiză întocmit şi efectuare a unei noi expertize după ce expertul va răspunde la obiecţiunile comunicate. Pune în vedere pârâtei să comunice instanţei, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul următor, dacă aceasta a fost sau nu convocată de către expert în cursul efectuării expertizei. Prorogă pentru termenul următor solicitarea expertului cu privire la suplimentarea onorariului. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 28.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

14 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea îasupra obiecţiunilor în cauză la data de 28.06.2024. Pronunţată, astăzi 14.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

19 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de obiecţiunile formulate de pârâtă

26 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză

27 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză-revenire adresă expert sub sancţiunea amenzii nedepunerea raportului

16 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

7 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

27 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

14 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

10 iunie 2022, ora 10:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

13 mai 2022, ora 10:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: efectuare expertiză electroenergetică

11 martie 2022, ora 09:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.330 şi urm. C.proc.civ., încuviinţează următoarele obiective pentru expertiza eletroenergetică: 1-Să precizeze expertul ordinea de efectuare a lucrărilor/serviciilor ce fac obiectul Contractului nr. C253/2008, inclusiv a operaţiunilor tehnice incluse în aceste categorii de lucrări/servicii şi în ce măsură efectuarea unora depindea de realizarea altora, cu raportare şi la graficele de execuţie, 2-În cadrul şi pe baza constatărilor de la pct.1, expertul să evidenţieze activităţile şi operaţiunile tehnice componente ale acestora pentru care au fost calculate penalităţi de pârâtă, 3-Să precizeze expertul datele de efectuare/predare a livrabilelor pentru care au fost aplicate penalităţi, raportat la graficul în vigoare convenit contractual, dacă au existat întârzieri faţă de acesta, cu evidenţierea circumstanţelor care au cauzat aceste întârzieri, inclusiv a eventualelor modificări legislative cu impact asupra livrabilelor, la nivel de operaţiune tehnică în detaliu şi per ansamblu la nivel de categorie de lucrare/serviciu. 4-Să specifice expertul în cadrul evidenţierii circumstanţelor ce au determinat întârzierile, inclusiv dacă aceste întârzieri au avut la bază/ca izvor acţiuni, omisiuni sau erori ale unor entităţi terţe faţă de membrii Asocierii ISPE Tractebel, 5-Să determine expertul impactul modificării legislaţiei aplicabile asupra obligaţiei Asocierii privind predarea documentaţiile aferente poziţiilor 3.1.3, 3.1.8 şi 3.1.9 din contract. Respinge restul obiectivelor ca neîntemeiate. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 11.03.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

4 martie 2022, ora 11:00
Complet: C12-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse

8 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: C15-Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Bucure?ti nr. 28/01.11.2021, înaintează prezentul dosar, completului C 41 Fond pentru a dispune. Următorul termen de judecată urmează a se stabili de către pre?edintele completului de judecată C 41 Fond, unde a fost repartizat ciclic dosarul, conform tabelului şi procesului verbal de repartizare ciclică ataşat la dosar. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 08.11.2021.

27 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C15-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse.

7 iunie 2021, ora 13:00
Complet: C15-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare

24 mai 2021, ora 11:00
Complet: C15-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se achita taxa de timbru pentru cererea de interven?ie.

29 martie 2021, ora 11:00
Complet: C15-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.

15 martie 2021, ora 10:00
Complet: C15-Fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termenul de judecată a fost preschimbat la data de 29.03.2021.

10 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C15-Fond CC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 230 din Codul de procedură civil, admite cerere şi preschimbă termenul de judecată stabilit în cauză la data de 15.03.2021 pentru data de 29.03.2021, interval orar 11.00-12.00, pentru care se citează păr?ile.



3. Numărul dosarului: 15159/301/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 16 iulie 2020, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 16 decembrie 2020, ora 17:53:02
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ISPE PROIECTARE ŞI CONSULTANŢĂ SA - Reclamant
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA - Pârât

Ședințe:
9 noiembrie 2020, ora 14:00
Complet: C 17 Civil
Tip soluție: Declină soluţionarea cauzei
Soluția pe scurt: Admite exceptia necompetentei materiale invocata de catre reclamanta. Declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti-Sectia Civila. Fara cale de atac. Pronunţată astăzi, 09.11.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

6 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: C 17 civil administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FIXARE PRIM TERMEN DE JUDECATĂ.

25 august 2020, ora 08:30
Complet: C 17 civil administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA COMUNICĂRII CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ŞI A ÎNSCRISURILOR;



Pagina principală