Informații dosare ce cuprind 1520/87/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1520/87/2021
Data înregistrării: 11 octombrie 2021, ora 11:31:00
Data ultimei modificări: 23 ianuarie 2024, ora 09:00:59
Instanță: Tribunalul Teleorman
Secție: SECTIA CIVILĂ 1
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: obligatia de a face
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMUNA PUTINEIU - PRIN PRIMAR - Reclamant
ASOCIEREA SC YOZ CONSTRUCT SRL - PEVIT SRL - SC CAPITAL VISION SRL - PRIN LIDERUL DE ASOCIERE SC YOZ CONSTRUCT SRL - Pârât

Ședințe:
12 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la executarea lucrării „ Extindere sediu Primărie com. Putineiu conform contractului nr. 1506/04.04.2018, prin efectuarea următoarelor lucrări: înlocuire 3 uşi din sediul vechi cu altele din lemn stratificat, înlocuire parchet degradat în biroul Primarului, montare parchet în locul sobelor demontate şi finisare perete din spatele acestora reparaţii fisuri la tencuială şi remedierea zonelor unde a căzut vopseaua exterioară, executare rampă exterioară pentru acces persoane cu handicap, finalizare sistem de semnalizare a ieşirii în caz de incendiu, finalizarea gardului din faţa Primăriei, cu respectarea caietului de sarcini şi a proiectului de execuţie. Obligă pârâta la plata penalităţilor de întârziere conform prevederilor contractuale, în cuantum de 1099526 lei calculată până la data de 06.10.2021 precum şi în continuare până la data executării integrale a obligaţiilor Respinge celelalte pretenţii ca nefondate. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în cuantum de 7000 lei reprezentând onorarii de expert şi avocat. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apel se va depune la Tribunalul Teleorman. Pronunţată azi, 12 aprilie 2023 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

7 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.04.2023, urmând ca pronunţarea hotărârii să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

3 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.04.2023, urmând ca pronunţarea hotărârii să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

20 martie 2023, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.04.2023, urmând ca pronunţarea hotărârii să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

23 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca reclamanta să depună la dosarul cauzei înscrisurile la care a făcut referire, respectiv, procesul-verbal de execuţie, procesul-verbal de recepţie a lucrării şi dovada notificării pârâtei, acordă termen la data de 20.03.2023.

28 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da pârâtei posibilitatea să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse la acest termen de către reclamantă, acordă termen la data de 23.01.2023.

31 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca reclamanta să depună la dosarul cauzei înscrisurile la care a făcut referire, acordă termen la data de 28.11.2022.

5 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză, acordă termen la data de 31.10.2022.

18 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de expertul desemnat în cauză, Pascal Eugenia şi dispune înlocuirea acesteia cu expert Barnaure Mihaela Marina, specialitatea arhitectură şi acordă termen la data de 05.09.2022 în vederea depunerii raportului de expertiză.

21 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse

29 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune la dosar obiectivele probei cu expertiza încuviinţată de instanţă.



Pagina principală