Informații dosare ce cuprind 1689/226/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1689/226/2017
Data înregistrării: 26 februarie 2021, ora 10:56:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2024, ora 09:10:07
Instanță: Tribunalul Brașov
Secție: SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC POLLUX IMPEX SRL CU DOM. ALES LA CAB AV. GUIMAN ION - Intimat
S.C.POLLUX IMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT - Intimat Reclamant
S.C. FLORIN DESIGN S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL - Apelant Pârât
S.C.VIDIVACT IMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT - Intimat Chemat în garanţie
S.C. FLORIN DESIGN S.R.L. CU SEDIUL ALES LA SCPA MITUCĂ ŞI ASOCIAŢII - Apelant Pârât

Ședințe:
23 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: CAP2
Tip soluție: Respingere apel
Soluția pe scurt: Respinge apelul formulat de apelanta-pârâtă Florin Design SRL în contradictoriu cu intimata-reclamantă Pollux Impex SRL, intimata-terţ chemat în garanţie Vidivact Impex SRL, împotriva Încheierii de şedinţă din data de 29 ianuarie 2019 pronunţată de Judecătoria Făgăraş, în dosarul nr. 1689/226/2017, pe care o păstrează. Admite apelul formulat de apelanta-pârâtă Florin Design SRL în contradictoriu cu intimata-reclamantă Pollux Impex SRL, intimata-terţ chemat în garanţie Vidivact Impex SRL, împotriva Sentinţei civile nr. 1609/2020 a Judecătoriei Făgăraş, pe care o schimbă în tot, după cum urmează: Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă având ca obiect pretenţii formulată de reclamantă Pollux Impex SRL în contradictoriu cu pârâtă Florin Design SRL. Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de reclamantă în contradictoriu cu chemata în garanţie. Obligă reclamantă la plata sumei de 15.009,24 lei către pârâtă reprezentând cheltuieli de judecată. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi, 23 ianuarie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

8 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 23.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.01.2024.

22 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 08.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.12.2023.

11 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.12.2023.

24 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 11.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.11.2023.

27 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru studiul răspunsului la obiecţiuni,amână judecata la data 24.11.2023 sala T4,ora 11

12 mai 2023, ora 10:30
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate în cauză, amână judecata la data de 27.10.2023, sala T4, ora 10,30

10 martie 2023, ora 10:00
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studiul şi comunicarea raportului de expertiză, amână judecata la data de 12.05.2023 sala T4, ora 10,30

21 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză amână judecata la data de 10.03.2023 sala T4, ora 10

15 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exepertiză amână judecata la data de 21.10.2022 sala T4, ora 10

5 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei cu expertiza admisă în cauză, amână judecata la data de 15.04.2022 sala T4, ora10

10 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: CAP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse şi admise în cauză, amână judecata la data de 05.11.2021 sala T4, ora 9,00



2. Numărul dosarului: 1689/226/2017
Data înregistrării: 13 martie 2024, ora 08:05:00
Data ultimei modificări: 9 iulie 2024, ora 15:33:42
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Sectia Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
S.C.POLLUX IMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT CU SEDIUL ALES LA AV IOAN GUIMAN - Recurent Reclamant
S.C. FLORIN DESIGN S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat Pârât
S.C.VIDIVACT IMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT ALEXANDRA ELENA BARRADELL - Intimat Chemat în garanţie
S.C. FLORIN DESIGN S.R.L. CU SEDIUL ALES LA SCPA MITUCĂ ŞI ASOCIAŢII - Intimat Pârât

Ședințe:
3 iulie 2024, ora 09:00
Complet: C2R civil
Tip soluție: Respingere recurs
Soluția pe scurt: Respinge recursul declarat de recurenta reclamantă Pollux Impex SRL în contradictoriu cu intimata pârâtă Florin Design SRL şi intimata chemată în garanţie Vidivact Impex SRL împotriva deciziei civile nr. 17/A din 23.01.2024 pronunţată de Tribunalul Braşov. Obligă recurenta reclamantă la plata sumei de 4.229,02 lei (compusă din 214,72 lei cheltuieli de transport şi 4014,30 lei onorariu avocaţial), cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs către intimata pârâtă. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, azi 03.07.2024.

25 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C2R civil
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă, amână pronunţarea la 03 iulie 2024. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură civilă pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

28 mai 2024, ora 09:00
Complet: C2R civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii la dosar a înscrisurilor încuviinţate în probaţiune, amână judecarea cauzei la data de 25.06.2024, ora 09:00.



3. Numărul dosarului: 1689/226/2017
Data înregistrării: 27 martie 2017, ora 12:22:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2024, ora 10:46:22
Instanță: Judecătoria Făgăraș
Secție: JUDECATORIA FAGARAS
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C.POLLUX IMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT - Reclamant
S.C. FLORIN DESIGN S.R.L. - Pârât
S.C.VIDIVACT IMPEX S.R.L. PRIN REPREZENTANT - Chemat în garanţie
S.C. FLORIN DESIGN S.R.L. CU SEDIUL ALES LA SCPA MITUCĂ ŞI ASOCIAŢII - Pârât

Ședințe:
22 decembrie 2020, ora 08:30
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea reclamantei SC Pollux Impex SRL în contradictoriu cu pârâta SC Florin Design SRL, Obligă pârâta să plătească reclamantei suma totală de 80.324,71 lei, din care suma de 37.898,12 lei reprezentând contravaloare lucrări neachitate şi suma de 42.426,59 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate la suma datorată, începând cu data scadenţei, până la data de 31.12.2016. Obligă pârâta să achite reclamantei penalităţi contractuale în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, calculate la suma datorată cu titlu de contravaloare lucrări neachitate, începând cu data de 01.01.2017, până la data achitării în întregime a debitului. Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de reclamantă în contradictoriu cu chemata în garanţie SC Vidivact Impex SRL ca lipsită de obiect. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 9.414,5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Făgăraş. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei.

8 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 22.12.2020

6 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca părţile să ia la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni depus de expert

4 august 2020, ora 11:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul desemnat să răspundă la obiecţiuni

9 iunie 2020, ora 12:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca domnul expert să răspundă la obiecţiunile formulate de pârât la răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză, incuviinţate la acest termen de judecată

14 aprilie 2020, ora 11:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de către Preşedintele României, fără efectuarea vreunui act de procedură.

10 martie 2020, ora 11:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea reprezentantului reclamantei pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni

28 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de faptul că, la data de 28.01.2020, personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex a adoptat ca formă de protest întreruperea totală a activităţii, va acorda un nou termen de judecată la data de 10 martie 2020.

19 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: C9-CIVIL+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul desemnat să răspundă la obiecţiunile formulate

24 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea reprezentanţilor părţilor pentru a lua la cunoştinţă de conţinutul lucrării de expertiză şi a formula eventuale obiecţiuni

4 iunie 2019, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi efectuată lucrarea de expertiză

26 martie 2019, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

29 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se efectua expertiza tehnico dispusă la acest termen de judecată

27 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea repreztentantului pârâtului pentru a depune înscrisuri şi faţă de lipsa reprezentantului convenţional al reclamantului

2 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: pentru a se pune în discuţie necesitarea efectuării unei expertize tehnice şi a unei expertize contabile.

25 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 02.10.2018

7 august 2018, ora 11:30
Complet: C7-CIVIL-URGENTA
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: pentru a se comunica chematei în garanţie înscrisurile depuse de pârât FLORIN DESIGN SRL

5 iunie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea reprezentantului reclamantei pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul la interogatoriu

24 aprilie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor

20 martie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: uneşte cu fondul excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâtă, prin întâmpinare şi stabileşte termen de judecată la 24.04.2018, pentru când se va discuta probatoriu

13 martie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pe excepţie la 20.03.2018

30 ianuarie 2018, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi depuse atât de către reclamantă cât şi de pârât şi chemat în garanţie relaţiile cerute de instanţă

7 noiembrie 2017, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se comunica pârâtului şi chematului în garanţie înscrisurile depuse de reclamant la acest termen de judecată

3 octombrie 2017, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: pentru a se solicita relaţii părţilor

26 septembrie 2017, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: asupra excepţiei la 03.10.2017

8 august 2017, ora 11:00
Complet: C7-CIVIL+FOND FUNCIAR+MINORI
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca reclamnata să achite diferenţa taxă judiciară de timbru



Pagina principală