Informații dosare ce cuprind 170/85/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 170/85/2023
Data înregistrării: 27 ianuarie 2023, ora 09:49:00
Data ultimei modificări: 19 iunie 2025, ora 14:47:34
Instanță: Tribunalul Sibiu
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: acţiune în constatare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMUNA MICASASA PRIN PRIMAR - Reclamant
SC TRANS GRUP AGAPIA SRL - Pârât

Ședințe:
5 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta COMUNA MICASASA PRIN PRIMAR în contradictoriu cu pârâta SC TRANS GRUP AGAPIA S.R.L. Constată încetat contractul nr.1672/2019 privind „Achiziţia publica privind execuţia lucrări de construire aferente proiectului Modernizarea Infrastructurii Rutiere de Interes Local Comuna Micăsasa, jud.Sibiu”. Obliga parata sa plătească reclamantei: -suma de 45.000 lei plus TVA în valoare de 8550 lei cu titlul de prejudiciu, reprezentând contravaloare expertiza tehnica efectuata de SC POD CONS SRL, -suma de 2000 lei cu acelaşi titlu, reprezentând contravaloare evaluare financiara efectuata de PFA Pocan Octavian Dan. - suma de 123.742,13 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru lucrările neexecutate in termenele stabilite (rest de executat) calculate conform deciziei de impunere emise de reclamantă la data de 16.06.2022. -suma de 50.000 lei cu titlu de daune interese reprezentând contravaloare servicii de reproiectare si organizare procedura achiziţiei lucrări, din care 35.000 lei pentru servicii de reproiectare si 15.000 lei pentru servicii procedura achiziţie. Respinge în rest cererea. Respinge cererea reconvenţională formulata de parata reclamanta reconvenţională SC TRANS GRUP AGAPIA S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta parată reconvenţională COMUNA MICASASA PRIN PRIMAR. Obliga pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată de 9474 lei constând în onorariul de avocat de 2975 lei si onorariu expert de 6500 lei. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se depune sub sancţiunea nulităţii la Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi, 5 iunie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

2 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 5.06.2025, dată la care pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

26 mai 2025, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 2.06.2025, dată la care pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

19 mai 2025, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 26.05.2025, dată la care pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

13 mai 2025, ora 12:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 19.05.2025, dată la care pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

6 mai 2025, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunostinta de decizia depusa la dosar, amana cauza la data de 13.05.2025, ora 12

8 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru achitarea diferentei de onorariu pentru expert amana cauza la data de 6.05.2025, ora 10

11 martie 2025, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se revine cu adresa catre expert, amana cauza la data de 8.04.2025, ora 10

11 februarie 2025, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se revine cu adresa catre expert, amana cauza la data de 11.03.2025, ora 10

3 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se revine cu adresa catre expert, amana cauza la data de 11.02.2025,ora 10

8 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se revine cu adresa catre expert, amana cauza la data de 3.12.2024,ora 10

10 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raportului de expertiza, amana cauza la data de 8.10.2024 ora 10

23 iulie 2024, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 10.09.2024, ora 10, pentru când se revine cu adresa catre expert

18 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se revine cu adresa catre expert, amana cauza la data de 23.07.2024, ora 10

28 mai 2024, ora 11:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul sa raspunda la obiectiunile la raportul de expertiza, amana cauza la data de 18.06.2024, ora 11

14 mai 2024, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 28.05.2024 ora 11, pentru ca părtile sa ia cunostinta de raportul de expertiza.

12 martie 2024, ora 10:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.05.2024, sala H, ora 10 pentru efectuarea expertizei.

13 februarie 2024, ora 09:30
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.03.2024, sala H, ora 10 pentru efectuarea expertizei.

16 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere natura cauzei, care se soluţionează în regim de urgenţă,faţă de cererea de amânare existentă la dosar, adresa expertului şi faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 13.02.2024, ora 9:30, sala H.

24 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.01.2024, sala H, ora 9:30 pentru efectuarea expertizei.

17 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.10.2023, sala H, ora 9, pentru efectuarea adresei la expert.

10 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.10.2023, sala H, ora 9 pentru efectuarea adresei şi notă telefonică la expertul Bejenaru Gheorghe.

3 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.10.2023, sala H, pentru efectuarea adresei şi notă telefonică la expert.

26 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.10.2023, sala H, ora 9:00 pentru efectuarea adresei la BLET Sibiu.

12 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.01.2023, sala H, ora 11 pentru efectuare adresă la expert.

2 august 2023, ora 11:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune de către părţi obiectivele de expertiză, detaliat, în scris şi cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.09.2023, ora 11.00, sala H.

11 iulie 2023, ora 11:00
Complet: C5 Fond Contencios Administrativ
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge excepţia necompeten?ei materiale funcţionale a Sectiei a II-a civile de contencios administrativ si fiscal invocată de reclamanta Comuna Micasasa prin Primar. Acorda termen de judecată la data de 2 august 2023 , ora 11, cu citarea părţilor. Atacabila odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 iulie 2023.

17 mai 2023, ora 09:00
Complet: C1 Fond Litigii Profesionisti
Tip soluție: Declină soluţionarea cauzei
Soluția pe scurt: Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a completului specializat în judecata cauzelor Litigii cu profesionişti din cadrul Tribunalului Sibiu - Secţia a II-a Civilă, invocată de instanţă din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a ac?iunii formulată de reclamanta COMUNA MICĂSASA in contradictoriu cu SC TRANS GRUP AGAPIA SRL in favoarea Secţiei a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal – complete specializate în judecata cauzelor în materia Contencios administrativ din cadrul Tribunalului Sibiu. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 17.05.2023.

9 mai 2023, ora 10:00
Complet: C1 Fond Litigii Profesionisti
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pronuntare la 17.06.2023

4 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C1 Fond Litigii Profesionisti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pt a se face dovada plăţii taxei de timbru pentru cererea reconventională



Pagina principală