Informații dosare ce cuprind 181/84/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 181/84/2023
Data înregistrării: 5 august 2025, ora 08:43:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2025, ora 16:02:04
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice restituire sumă reprezentând contravaloarea cheltuielilor indirecte şi a profitului
Stadiu procesual: Apel

Părți:
COMUNA LOZNA - PRIN PRIMAR - Intimat
ASOCIEREA SOCIETATEA CONSULTUS SRL ŞI SOCIETATEA CONSTRUCT C.D.P.SRL - PRIN LIDERUL DE ASOCIERE - SOCIETATEA CONSULTUS SRL - Recurent

Ședințe:
6 noiembrie 2025, ora 09:45
Complet: 4 ACSA
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiat apelul declarat de SC Consultus SRL şi apelul incident declarat de UAT Comuna Lozna prin Primar, împotriva sentinţei civile nr. 23 din 14.04.2025 pronunţată în dosarul nr. 181/84/2023 al Tribunalului Sălaj pe care o menţine în întregime. Obligă apelanta SC Consultus SRL să plătească intimatei UAT Comuna Lozna suma de 4750 lei, cheltuieli de judecată parţiale în apel. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată azi 06.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei.

2 octombrie 2025, ora 09:45
Complet: 4 ACSA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3/2025 a Adunării Generale a judecătorilor Curţii de Apel Cluj, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 06.11.2025, ora 09:45, sala 146



2. Numărul dosarului: 181/84/2023
Data înregistrării: 20 februarie 2023, ora 12:54:00
Data ultimei modificări: 5 august 2025, ora 11:50:09
Instanță: Tribunalul Sălaj
Secție: CIVIL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice restituire sumă reprezentând contravaloarea cheltuielilor indirecte şi a profitului
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMUNA LOZNA - PRIN PRIMAR - Reclamant
ASOCIEREA SOCIETATEA CONSULTUS SRL ŞI SOCIETATEA CONSTRUCT C.D.P.SRL - PRIN LIDERUL DE ASOCIERE - SOCIETATEA CONSULTUS SRL - Pârât

Ședințe:
14 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de formulată de reclamanta C L, prin primar, în contradictoriu cu pârâta A SC C SRL şi S C CDP SRL-prin liderul de asociere SC C SRL, . Obligă pârâta să constituie garanţia de bună execuţie în condiţiile art. 13.1 din Contractul nr. 202/06.02.2019. Respinge cererea reclamantei privind constituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile art. 13.1 din Contractul de lucrări nr. 516/11.03.2019. Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata sumei de 4888 de lei rezultată din majorarea cheltuielilor indirecte şi a profitului prin Actul adiţional nr. 1, (înregistrat sub nr. 1361/15.07.2019) la Contractul de lucrări nr. 202/06.02.2019, precum şi a majorărilor aferente. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 82178,71 de lei cu titlu de penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor privind garanţia de bună execuţie, în temeiul art. 12.10 din Contractul de lucrări nr. 202/06.02.2019. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor privind garanţia de bună execuţie, în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data de 13.10.2022 şi până la data de 14.12.2022, în temeiul art. 12.10 din Contractul de lucrări nr. 516/11.03.2019. Respinge pretenţiile formulate pentru perioada ulterioară datei de 14.12.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, aferente Contractului de lucrări nr. 516/11.03.2019, începând cu data de 21.07.2022 şi până la data de 14.12.2022. Respinge pretenţiile formulate pentru perioada ulterioară datei de 14.12.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 7500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sălaj. Pronunţată azi, 14 ianuarie 2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa Tribunalului Sălaj.

30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 14.01.2025

19 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 30.12.2024

6 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 19.12.2024

22 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 06.12.2024

15 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 22.11.2024

1 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 15.11.2024

18 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 01.11.2024

11 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 18.10.2024

13 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru studiu raport de expertiză

7 iunie 2024, ora 10:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PROBE

12 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru refacerea raportului de expertiză

15 martie 2024, ora 12:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la data de 12.04.2024,pentru studiu raport de expertiză

12 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la data de 15.03.2024, ora 12,00, având în vedere Hotărârea nr.1/08.01.2024 a AGJ Tribunalului Sălaj privind continuarea formei de protest

24 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

27 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru probe

22 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărare

16 iunie 2023, ora 12:45
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

26 mai 2023, ora 13:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea pârâtei

28 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: F3 achizitii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare precizare de acţiune



Pagina principală