Informații dosare ce cuprind 1867/83/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1867/83/2021
Data înregistrării: 24 iulie 2023, ora 08:16:00
Data ultimei modificări: 1 noiembrie 2023, ora 09:32:04
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Sectia a II-a civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ actiune în răspundere contractuală
Stadiu procesual: Apel

Părți:
COMUNA PĂULEŞTI - Apelant Reclamant
SC CENTRUL DE PROIECTARE JUDEŢEAN SATU MARE SRL-SC ROSSEL&CO SRL - Intimat Pârât

Ședințe:
11 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta CENTRUL DE PROIECTARE JUDEŢEAN SATU MARE lider de asociere, privind decizia nr. 279/28.09.2023 a Cur?ii de Apel Oradea în sensul că dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minută, considerente şi dispozitivul deciziei nr. 279/28.09.2023 a Cur?ii de Apel Oradea, în sensul că la alineatul 3 se menţionează : „ Admite acţiunea formulată de reclamanta Comuna Păuleşti şi obligă pârâta Centrul de Proiectare Judeţean Satu Mare – SC Rossel & CO SRL la plata prejudiciului în sumă de 234.980, 46 lei, reprezentând penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, calculate de la data de 21.06.2017 până la 24.05.2019 şi 66.946,96 lei reprezentând penalităţi de 2% calculate de la data de 21.06.2017 până la data de 24.05.2019.” cum este corect în loc de „Admite acţiunea formulată de reclamanta Comuna Păuleşti şi obligă pârâta Centrul de Proiectare Judeţean Satu Mare – SC Rossel & CO SRL la plata prejudiciului în sumă de 234.980, 46 lei, reprezentând penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, calculate de la data de 21.06.2017 până la 24.05.2019 şi 66.946,96 lei reprezentând penalităţi de 2% pe zi de întârziere calculate de la data de 21.06.2017 până la data de 24.05.2019.” cum din eroare s-a trecut. Îndreptarea erorii materiale vizează şi partea din considerente a deciziei referitoarea la penalitatea de 2%. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 11.10.2023.

28 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de Comuna Păuleşti – cu sediul în Păuleşti, în contradictoriu cu intimata SC Centrul De Proiectare Judeţean Satu Mare SRL - SC ROSSEL&CO SRL, împotriva Sentin?ei nr. 122 din 24.11.2022, pronun?ată de Tribunalul Satu Mare, pe care o schimbă astfel: Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune în totalitate. Admite acţiunea formulată de reclamanta Comuna Păuleşti şi obligă pârâta Centrul de Proiectare Judeţean Satu Mare – SC Rossel & CO SRL la plata prejudiciului în sumă de 234.980, 46 lei, reprezentând penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, calculate de la data de 21.06.2017 până la 24.05.2019 şi 66.946,96 lei reprezentând penalităţi de 2% pe zi de întârziere calculate de la data de 21.06.2017 până la data de 24.05.2019. Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâta – reclamantă reconvenţională Centrul de Proiectare Judeţean Satu Mare – SC Rossel & CO SRL în contradictoriu cu reclamanta Comuna Păuleşti. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi, 28 septembrie 2023.

25 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp suplimentar pentru a delibera, amână pronun?area hotărârii la data de 28 septembrie 2023.

11 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de Comuna Păuleşti. Pune în vedere reprezentantului convenţional al apelantei, ca până la următorul termen de judecată, să depună dovada stării sale de sănătate, care a justificat lipsa de la acest termen. Totodată, îi pune în vedere să precizeze dacă prin motivele de apel în?elege să atace şi soluţia pronunţată de instanţa de fond asupra cererii reconvenţionale.

4 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător Pop Patricia – Sorana - Florina de la soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarului nr.1867/83/2021 al Cur?ii de Apel Oradea, cu termen de judecată la data de 11 septembrie 2023. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 04 septembrie 2023.

10 august 2023, ora 9:30
Complet: AV
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de intimata Centrul de Proiectare Judeţean Satu Mare S.R.L.



2. Numărul dosarului: 1867/83/2021
Data înregistrării: 28 septembrie 2021, ora 09:58:00
Data ultimei modificări: 12 octombrie 2023, ora 10:04:04
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: actiune în daune contractuale
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMUNA PĂULEŞTI - Reclamant pârât-reconvenţional
SC CENTRUL DE PROIECTARE JUDEŢEAN SATU MARE SRL-SC ROSSEL&CO SRL - Pârât reclamant-reconvenţional

Ședințe:
24 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C4fond
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantei în ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata de penalităţi contractuale de 2% din valoarea contractului. Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantei în ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata de penalităţi contractuale de 0,1% pe zi de întârziere calculate pentru perioada 21.06.2017 – 27.03.2018. Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâta având cod fiscal R023874611, având ca obiect acţiune în răspundere contractuală şi în consecinţă: Obligă pârâta să plătească reclamantei cu titlu de pretenţii penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea contractului calculate pentru perioada 28.03.2018 – 24.05.2019, conform art.12.1 din Contractul de lucrări nr.3831/30.06.2015 modificat prin Actul adiţional nr.3/02.12.2016. Admite în parte acţiunea reconvenţională formulată de pârâta – reclamantă – reconvenţional în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă-reconvenţional şi în consecinţă: Obligă reclamanta-pârâtă-reconvenţional să plătească pârâtei – reclamantă – reconvenţional cu titlu de pretenţii penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere calculate conform art. 12.2 din Contractul de lucrări nr.3831/30.06.2015 în cuantum de 33.463,79 calculate pentru perioada 26.10.2018 – 26.10.2021 asupra sumei de 32.332,17 lei cuprinsă în factura fiscală nr.411/07.06.2017 şi penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere calculate conform art. 12.2 din Contractul de lucrări nr.3831/30.06.2015 calculate pentru perioada 25.01.2020–23.06.2021 asupra sumei de 3.607,14 lei cuprinsă în factura fiscală nr. 551/27.09.2019. Fără cheltuieli de judecată, acestea urmând a fi solicitate pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Satu Mare Pronunţată în condiţiile disp.art.396 alin.2 Cod de procedură civilă, azi, 24.11.2022.

16 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 24.11.2022.

1 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.civ. amână pronunţarea cauzei la data de 16.11.2022.

27 septembrie 2022, ora 10:45
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen pentru studiul înscrisurilor depuse de partea reclamantă.

21 iunie 2022, ora 10:45
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune dovada solicitării de la Ministerul Dezvoltării a sumelor prevăzute pentru plata facturii.

24 mai 2022, ora 10:30
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea completării porbatoriului cu înscrisuri.

22 martie 2022, ora 10:00
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei cu martori.

1 martie 2022, ora 10:45
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei cu martori

8 februarie 2022, ora 10:15
Complet: C4fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de rprezentantul pârâtei reclamante reconvenţionale şi acordă cauzei un nou trmen la data ded 01.03.2022, sala 12, ora 10:45, pentru studiul răspunsului la întâmpinării şi a întâmpinării la cererea reconvenţională.



Pagina principală