Informații dosare ce cuprind 18746/55/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 18746/55/2023
Data înregistrării: 18 octombrie 2023, ora 11:20:00
Data ultimei modificări: 4 iunie 2024, ora 10:31:29
Instanță: Judecătoria Arad
Secție: Sectia civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BSA PIZZA DRIVE SRL - Debitor
RECONS SA - Creditor

Ședințe:
30 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: C31-sup
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de emitere a unei ordonanţe de plată, formulată şi precizată de creditoarea Recons S.A., în contradictoriu cu debitoarea BSA Pizza Drive S.R.L.. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, penalităţile contractuale de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere aferente debitului de 22.624,93 lei cuprins în factura seria REC nr. 7463348/23.02.2022 de la data scadenţei, respectiv 02.03.2022 şi până la data plăţii integrale, penalităţile contractuale de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere aferente debitului de 9.502,79 lei cuprins în factura seria REC nr. 7463361/16.05.2022 de la data scadenţei, respectiv 24.05.2022 şi până la data plăţii integrale precum şi, penalităţile contractuale de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere aferente debitului de 19.956 lei cuprins în factura seria REC nr. 7463351/23.03.2022 de la data de 10.11.2022 până la data plăţii integrale. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Arad. Pronunţată astăzi, 30.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

26 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: C31-sup
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30.04.2024

11 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: C31-2024
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 26.04.2024

15 martie 2024, ora 08:30
Complet: C31-sup
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 400 C. proc. civ., instanţa dispune repunerea pe rol a cauzei. Stabileşte următorul termen de judecată pentru data de 11.04.2024, ora 09:30, cu citarea părţilor, în şedinţă publică. Dispune citarea creditoarei cu menţiunea de a depune procesul-verbal de recepţie privind terminarea lucrărilor prevăzute în Actul adiţional nr. 1/24.02.2022 aferent contractului de lucrări nr. 217/12.01.2022, precum şi procesul-verbal de recepţie al lucrărilor din data de 10.11.2022. Dispune citarea debitoarei cu menţiunea de a depune procesul-verbal de recepţie al lucrărilor din data de 10.11.2022 aferent contractului de lucrări nr. 217/12.01.2022. Pronunţată astăzi, 15.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

1 martie 2024, ora 08:30
Complet: C31-sup
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 15.03.2024

16 februarie 2024, ora 08:30
Complet: C31-sup
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 01.03.2024

2 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C31-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

1 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C31-2024
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 16.02.2024

28 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: C31-sup
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Preschimbă din oficiu, termenul de judecată din data de 02.02.2024 pentru data de 01.02.2024, sala 145, ora 10:00, cu citarea părţilor. Fără cale de atac. Dată în şedinţa camerei de consiliu, din data de 28.11.2023.

23 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C31-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 02.02.2024, ora 10:00 - pentru ca părţile să încheie o tranzacţie



Pagina principală