Informații dosare ce cuprind 20518/299/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 20518/299/2022
Data înregistrării: 29 august 2023, ora 11:47:00
Data ultimei modificări: 23 octombrie 2025, ora 10:02:44
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CALITEK GRUP S.R.L. - LA PARDAU BULIGA & ASOCIAŢII S.P.A.R.L. - Apelant
TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - Apelant

Ședințe:
16 iulie 2025, ora 09:00
Complet: C4-APEL
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta Tehnoclima. Admite apelul formulat de apelanta Calitek. Schimba în parte sentinţa apelată în sensul că obligă pârâta să plătească reclamantei şi suma de 14.478 lei, reprezentând penalităţi aferentă facturii nr. 804/19.07.2019, şi cheltuieli de judecată în primă instanţă aferente acestui petit în cuantum de 829 lei. Menţine în rest. Obligă apelanta Tehnoclima la plata către Calitek a sumei 414 lei reprezentând cheltuieli de judecată în apel. Respinge cererea apelantei Tehnoclima de acordare a cheltuielilor de judecată ca nefondată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a. Pronun?ată astăzi, 16.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

9 iulie 2025, ora 09:00
Complet: C4-APEL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.07.2025. Pronunţată azi, 09.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

1 iulie 2025, ora 10:30
Complet: C4-APEL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 09.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.07.2025.

11 martie 2025, ora 09:30
Complet: C4-APEL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 01.07.2025.



2. Numărul dosarului: 20518/299/2022
Data înregistrării: 11 mai 2022, ora 08:22:00
Data ultimei modificări: 29 august 2023, ora 12:03:40
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia I Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii 2.357,41+19.908 LEI
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CALITEK GRUP S.R.L. - LA PARDAU BULIGA & ASOCIAŢII S.P.A.R.L. - Reclamant
TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - LA DUMITRU, POPESCU ŞI ASOCIAŢII - SPARL - Pârât

Ședințe:
5 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.POPA (MARGINEANU)A
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite, în parte, cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi modificată de reclamanta Calitek Grup S.R.L în contradictoriu cu pârâta Tehnoclima General Contractor S.R.L. Obligă pârâta la plata către reclamantă a următoarelor sume: 2.239,54 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate asupra sumei de 58.935,15 lei în perioada 11.05.2019-29.05.2019; 24.248,03 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate asupra sumei de 252.583,69 lei în perioada 06.04.2022-23.05.2022; 3.827,51 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate asupra sumei de 127.583,69 lei în perioada 24.05.2022-07.06.2022. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6.514,45 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru şi onorariu de avocat, cu titlu de cheltuieli de judecată. Ia act că pârâta va solicita acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 05.01.2023.

22 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.POPA (MARGINEANU)A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 05.01.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 22.12.2022.

8 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.POPA (MARGINEANU)A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 08.12.2022.

23 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: C7 S1 (fost C8 Civil bis)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amânare de pronunţare la 08.12.2022.

12 octombrie 2022, ora 09:30
Complet: C7 S1 (fost C8 Civil bis)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de cererea completatoare.



Pagina principală