Informații dosare ce cuprind 2084/104/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2084/104/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 24 iunie 2022, ora 12:27:00
Data ultimei modificări: 5 iunie 2026, ora 13:32:25
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia a II-a Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ REPUS PE ROL
Stadiu procesual: Apel

Părți:
GRUP PRIMACONS SRL - Intimat Reclamant
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI - Apelant Pârât
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCTII OLT - Intimat Intervenient

Ședințe:
5 iunie 2026, ora 11:00
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei civile nr.237/27.04.2026 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.2084/104/2020, în sensul că se va menţiona corect " Obligă intimata să plătească apelantei suma de 24318 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi cheltuieli de deplasare", în loc de "Obligă apelanta să plătească intimatei suma de 24318 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi cheltuieli de deplasare", cum din eroare s-a menţionat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 05.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

27 aprilie 2026, ora 11:00
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa atacată în sensul că obligă pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să restituie reclamantei GRUP PRIMACONS S.R.L. suma de 47042,15 lei, reprezentând diferenţa dintre, pe de o parte, cuantumul total al garanţiei de bună execuţie reţinută de 371.224,52 lei şi, pe de altă parte, contravaloarea lucrărilor rămase de executat în cuantum de 313.887 lei (TVA inclus) şi penalităţi de 0,05%/zi de întârziere calculate la contravaloarea lucrărilor rămase de executat de la data încetării contractului (23.09.2020) până la data executării garanţiei de bună execuţie (10295,37 lei). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Obligă apelanta să plătească intimatei suma de 24318 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi cheltuieli de deplasare. Definitivă. Pronunţată astăzi, 27.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

16 aprilie 2026, ora 11:00
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 27.04.2026. Pronunţată azi, 16.04.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

2 aprilie 2026, ora 11:00
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.04.2026. Pronunţată azi 02.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

25 martie 2026, ora 11:30
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.04.2026. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 25.03.2026.

14 ianuarie 2026, ora 11:30
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către intimatul reclamant GRUP PRIMACONS SRL. Se va repeta adresa către domnul expert Croitorescu Ion să depună la dosar suplimentul la raportul de expertiză, cu menţiunea că în situaţia în care nu va depune suplimentul la raportul de expertiză, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul acordat, va fi sancţionat cu amendă judiciară. Potrivit dispoziţiilor art.339 alin.2 C.pr.civ., prorogă discuţiile cu privire la cererea de majorare a onorariului pentru expert, după depunerea suplimentului la raportul de expertiză. Amână judecarea cauzei la 25 martie 2026, ora 11,30, C4A. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2026.

8 octombrie 2025, ora 11:30
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen la data de 14.01.2026, ora 11,30

4 iunie 2025, ora 11:30
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suplimentarea probatoriului în sensul efectuării de către expert Croitorescu Ion a unui supliment la raportul de expertiză în care : 1. să efectueze o variantă de calcul în care să calculeze valoarea deficienţelor imputabile intimatei reclamante GRUP PRIMACONS SRL, raportat la preţul achitat de către apelanta pârâtă UAT COMUNA COLONEŞTI, pentru executarea de către altă societate, respectiv SC PREST SERV INSTAL SRL, conform raportului de expertiză-menţiunea de la fila 33 a lucrărilor neexecutate sau executate necorespunzător de către executantul GRUP PRIMACONS SRL ; 2. să calculeze penalităţile de 0,05%/zi de întârzier, raportat la valoarea de la punctul 1); 3. să precizeze dacă, prin raportare la valorile de la punctele 1) şi 2), precum şi la valoarea garanţiei de bună execuţie reţinute, apelanta pârâtă UAT COMUNA COLONEŞTI mai trebuie să restituie intimatei reclamante vreo sumă de bani. Amână judecarea cauzei şi acordă termen, la cererea părţilor, la data de 08.10.2025, ora 11,30 pentru când părţile cunosc termenul. Se va emite adresă expertului Croitorescu Ion să întocmească suplimentul la raportul de expertiză aşa cum a fost dispus de către instanţă la acest termen şi să-l depună la dosar cu respectarea prevederilor art. 336 C.pr.civ., cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de judecată, sub sancţiunea amenzii. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 iunie 2025

9 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol pentru suplimentarea probatoriilor. Acordă termen la 04.06.2025, ora 11,30 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată astăzi, 09.04.2025, conform art.402 C.p.c.

26 martie 2025, ora 11:00
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 09 aprilie 2025. Pronunţată astăzi, 26.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefă.

12 martie 2025, ora 11:15
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 26 martie 2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi,12.03.2025

19 februarie 2025, ora 11:15
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează amânarea judecăţii cauzei în temeiul învoielii părţilor, conform art. 221 Cod procedură civilă. Amână judecarea cauzei la 12 martie 2025, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 februarie 2025.

11 decembrie 2024, ora 11:15
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apelanta pârâtă UAT Comuna Coloneşti şi intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Amână judecarea cauzei la 19 februarie 2025, ora 11,15. Se va comunica apelantei pârâte UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI şi intimatei reclamante GRUP PRIMACONS SRL, răspunsul expertului la obiecţiuni Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Decembrie 2024.

18 septembrie 2024, ora 11:15
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va repeta adresa către expertul Ion Croitorescu, să depună răspunsul la obiecţiunile formulate de apelanta pârâtă UAT Comuna Coloneşti la suplimentul la raportul de expertiză, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată, potrivit art. 336 alin. (1) C.pr.civ., cu avertisment amendă, pentru termenul de judecată ce se acordă la data de 11 decembrie 2024, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 septembrie 2024.

24 aprilie 2024, ora 11:15
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează obiecţiunile formulate de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI la suplimentul la raportul de expertiză. Se va emite adresă către expertul Ion Croitorescu, să răspundă la obiecţiunile formulate de apelanta pârâtă UAT Comuna Coloneşti cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. 1 C.pr.civ., pentru termenul de judecată ce se acordă la data de 18 septembrie 2024, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 aprilie 2024.

10 aprilie 2024, ora 11:15
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Amână judecarea cauzei la 24 aprilie 2024, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă.

21 februarie 2024, ora 11:00
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI şi intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Se va repeta adresa către expertul Ion Croitorescu, să răspundă la obiecţiunile formulate de părţi şi încuviinţate de instanţă la termenul anterior, aducându-i-se totodată la cunoştinţă că, atât apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI, cât şi intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, au achitat onorariul suplimentar pentru expert, în părţi egale, respectiv 5500 lei, fiecare. Amână judecarea cauzei la 10 aprilie 2024, ora 11,15, C4A. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Februarie 2024

6 decembrie 2023, ora 11:02
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează obiecţiunile formulate de părţi. Emiterea unei adrese către expertul Croitorescu Ion în sensul de a răspunde la obiecţiunile formulate de părţi şi încuviinţate de către instanţă. Totodată acestuia i se vor comunica obiecţiunile încuviinţate. Încuviinţează cererea de majorare a onorariului formulată de expertul desemnat în cauză Croitorescu Ion. Pune în vedere părţilor să achite onorariul în părţi egale, respectiv 5500 lei, fiecare. Amână judecarea cauzei la data de 21.02.204, C4A, ora 11:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

4 octombrie 2023, ora 11:10
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 06.12.2023, C4A, ora 11:02, pentru când se vor cita părţile şi pentru când se vor pune în discuţia părţilor obiecţiunile depuse de acestea şi cererea formulată de expertul Croitorescu Ion privind majorarea onorariului.

21 iunie 2023, ora 11:17
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 04.10.2023, C4A, ora 11:10, pentru când se vor cita părţile şi pentru când se va pune în discuţia părţilor obiecţiunile depuse de acestea şi cererea formulată de expertul Croitorescu Ion privind majorarea onorariului.

10 mai 2023, ora 11:02
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a cauzei formulată de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Amână judecarea cauzei la data de 21.06.2023, C4A, ora 11:17, pentru când se vor pune în discuţia părţilor obiecţiunile formulate de acestea şi cererea formulată de expertul Croitorescu Ion privind majorarea onorariului de expert

8 martie 2023, ora 13:05
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va repeta adresa către expertul desemnat Ion Croitorescu, în vederea efectuării expertizei - specialitatea amenajări şi construcţii hidrotehnice, cu obiectivele propuse de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI – filele 142 - 143 dosar apel, precum şi cele propuse de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, astfel cum sunt menţionate la fila 13 din vol. III - dosar fond - încheierea de şedinţă din data de 5 mai 2021 şi depunerii raportului, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, conform dispoziţiilor art. 336 alin. 1 Cod procedură civilă, cu menţiunea aplicării sancţiunii amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 lit. d Cod procedură civilă.

11 ianuarie 2023, ora 13:02
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emiterea unei adrese către expertul desemnat Ion Croitorescu, în vederea efectuării expertizei - specialitatea amenajări şi construcţii hidrotehnice, cu obiectivele propuse de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI – filele 142 - 143 dosar apel, precum şi cele propuse de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, astfel cum sunt menţionate la fila 13 din vol. III - dosar fond - încheierea de şedinţă din data de 5 mai 2021 şi depunerii raportului, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, conform dispoziţiilor art. 336 alin. 1 Cod procedură civilă. Amână judecarea cauzei la data de 8 martie 2023, C4A, ora 13:05, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

2 noiembrie 2022, ora 13:18
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 11 ianuarie 2023, ora 13:02, C4A – comercial, termen în cunoştinţă pentru părţi, pentru când se va emite adresă către expertul judiciar desemnat Ion Croitorescu, specialitatea amenajări şi construcţii hidrotehnice, în vederea efectuării şi depunerii raportului de expertiză cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, conform dispoziţiilor art. 336, alin. 1 Cod procedură civilă, cu obiectivele propuse de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI – filele 142 - 143 dosar apel şi de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, astfel cum sunt menţionate la fila 13 din vol. III - dosar Tribunalul Olt nr. 2084/104/2020 - încheierea de şedinţă din data de 5 mai 2021, cu menţiunea că onorariul provizoriu de expert, în cuantum de 3000 lei, urmează a fi achitat atât de către apelanta pârâtă, cât şi de către intimata reclamantă, la efectuarea expertizei urmând să participe şi doi experţi aleşi de către apelanta pârâtă şi intimata reclamantă, ce vor fi indicaţi, în termen de 5 zile de la încuviinţarea participării.

5 octombrie 2022, ora 13:20
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei, formulată de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI. Acordă termen de judecată la data de 2 noiembrie 2022, ora 13,18, C4A – comercial, termen în cunoştinţă pentru părţi.

21 septembrie 2022, ora 13:16
Complet: C4A - comercial
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriu. Pune în vedere apelantei pârâte UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să depună interogatoriul cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată şi să- l comunice părţii adverse. Pune în vedere apelantei pârâte UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să precizeze numele şi adresa martorilor, precum şi obiectul probei. Prorogă discuţia asupra probelor cu martori şi cu expertiză tehnică specialitatea construcţii/amenajări şi consctrucţii hidrotehnice. Amână judecarea cauzei la data de 05.10.2022, C4A, ora 13:20 pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 229 alin. 1 Cod procedură civilă.



2. Numărul dosarului: 2084/104/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 7 decembrie 2020, ora 13:44:00
Data ultimei modificări: 24 iunie 2022, ora 12:35:05
Instanță: Tribunalul Olt
Secție: Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC GRUP PRIMACONS SRL - Reclamant
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI - Pârât
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCTII OLT - Intervenient

Ședințe:
21 martie 2022, ora 10:30
Complet: CCF2
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de terţul intervenient forţat INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII OLT. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI şi terţul intervenient forţat INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII OLT. Anulează în parte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4290/05.10.2020 şi adresele nr. 4356/09.10.2020, nr. 4397/13.10.2020, nr. 4432/16.10.2020, nr. 4825/16.11.2020 şi nr. 4826/16.11.2020 şi obligă pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să restituie reclamantei S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. suma de 300.894,9 lei, reprezentând diferenţa dintre cuantumul total al garanţiei de bună execuţie reţinută de 371.224,52 lei şi contravaloarea lucrărilor rămase de executat în cuantum de 57.263,69 lei la care se adaugă TVA (10.880,1 lei) şi penalităţi de 0,05%/zi de întârziere calculate la contravaloarea lucrărilor rămase de executat de la data încetării contractului (23.09.2020) până la data executării garanţiei de bună execuţie (2.185,83 lei). Respinge în rest cererea de chemare în judecată. Compensează în parte cheltuielile de judecată şi obligă pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să achite reclamantei S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. suma de 19.544 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert (13.000 lei), taxe judiciare de timbru (544 lei) şi onorariu avocaţial (6.000 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune, sub sancţiunea nulităţii, la sediul Tribunalului Olt. Pronunţată la data de 21.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

16 martie 2022, ora 10:30
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.03.2022. Pronunţată la data de 16.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

11 martie 2022, ora 10:30
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.03.2022. Pronunţată la data de 11.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

7 martie 2022, ora 11:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.03.2022, pentru a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise. Pronunţată la data de 07.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei

7 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 07.03.2022 pentru cand se va emite adresa catre expert sa raspunda la obiectiuni.

10 ianuarie 2022, ora 10:30
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 07.02.2022 pentru discutarea obiectiunilor formulate la raportul de expertiză tehnica judiciara.

10 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 10.01.2022, ora 10,30, pentru observarea raportului de expertiză .

29 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 10.11.2021 pentru întocmirea raportului de expertiză.

16 iunie 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 29.09.2021 pentru a se emite adresa catre noul expert desemnat in vederea intocmirii raportului de expertiza.

5 mai 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 16.06.2021 pentru efectuarea raportului de expertiză dispus in cauza.

21 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol având în vedere că sunt necesare probe suplimentare. Acordă termen la data de 05.05.2021, ora 09:00, pentru când se citează părţile. Pronunţată la data de 21.04.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

7 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.04.2021, pentru a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise. Pronunţată la data de 07.04.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

10 martie 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 07.04.2021 pentru observarea întâmpinării.

10 februarie 2021, ora 09:00
Complet: CCF2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 10.03.2021 pentru a se introduce in cauza, in calitate de intervenient fortat,Inspectoratul Judeţean în Construcţii Olt .



Pagina principală