Informații dosare ce cuprind 2112/83/2022*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2112/83/2022*
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 08:45:00
Data ultimei modificări: 31 mai 2023, ora 14:32:05
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice executare contract
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
PRODEXIMP SRL - Intimat Reclamant
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ - Recurent Pârât

Ședințe:
26 mai 2023, ora 9:30
Complet: AP3
Tip soluție: Admitere recurs
Soluția pe scurt: Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă Comuna Călineşti Oaş, în contradictoriu cu intimata-reclamantă Prodeximp SRL, împotriva sentinţei nr. 83/CA din 14.03.2023 pronunţată de Tribunalul Satu Mare pe care o casează în parte şi rejudecând, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta Prodeximp SRL împotriva pârâtei Comuna Călineşti Oaş având ca obiect penalităţi de întârziere. Reduce obligaţia de plată a cheltuielilor de judecată stabilită în sarcina pârâtei la suma de 10.000 lei. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate. Fără cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Pronunţată azi, 26.05.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

12 mai 2023, ora 9:30
Complet: AP3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand în vedere ca cererea de amânare a cauzei este justificată cu înscrisurile anexate, amână cauza la data de 26.05.2023, ora 09:30, cam. 61, et. 2, complet AP 3.



2. Numărul dosarului: 2112/83/2022*
Data înregistrării: 30 decembrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 19 aprilie 2023, ora 09:01:21
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PRODEXIMP SRL - Reclamant
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ - Pârât

Ședințe:
14 martie 2023, ora 11:00
Complet: C10fond-AP
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta PRODEXIMP SRL, în contradictoriu cu pârâta COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ prin PRIMAR, având ca obiect litigiu privitor la executarea unui contract de achiziţie publică. Dispune ajustarea valorii aferente restului rămas de executat la data de 15.04.2022 - din contractul de achizi?ie publică pentru proiectare şi execuţie de lucrări încheiat între părţi sub nr.8 din data de 10.07.2019 pentru obiectivul Alimentare cu apă în comuna Călineşti Oaş judeţul Satu Mare, cu valoarea de 292.885,61 inclusiv TVA aplicând clauza de ajustare a pre?ului contractului, conform OUG 47/2002, rezultând valoarea restului de executat de 4.690.769,30 lei inclusiv TVA. Obligă pârâta COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ la plata către reclamanta PRODEXIMP SRL a crean?ei de 292.885,61 lei inclusiv TVA, reprezentând contravaloare ajustare aferentă Situa?iilor de lucrări nr. 7 si nr. 8, atestată conform facturii fiscale seria SM FPMP S nr.2437 din 02.11.2022 ?i facturii fiscale seria SM FPMP S nr.2447 din 15.11.2022. Obligă pârâta COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ la plata către reclamanta PRODEXIMP SRL a penalită?ilor de întârziere determinate conform art. 11.2 din contractul de achizi?ie publică pentru proiectare şi execuţie de lucrări încheiat între părţi sub nr.8 din data de 10.07.2019 pentru obiectivul Alimentare cu apă în comuna Călineşti Oaş judeţul Satu Mare, la valoarea de 0,1%/ zi de întârziere, de la data exigibilităţii obliga?iei de plata (+ 28 zile) ?i până la încasarea efectivă a crean?ei principale în valoare de 292.885,61 lei inclusiv TVA. Obligă pârâta COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ la plata către reclamanta PRODEXIMP SRL a sumei de 13152,50 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Satu Mare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei în conformitate cu dispoziţiile art.396 al.2 c.pr.civ. la data de 14.03.2023.

7 martie 2023, ora 11:00
Complet: C10fond-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, potrivit disp. art. 396 C.pr.civ., dispune amânarea pronunţării la data 14.03.2023, urmând ca soluţia să se pună la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit disp. art. 396 alin. 2 C.pr.civ.

31 ianuarie 2023, ora 11:50
Complet: C10fond-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.03.2023, complet C10 fond AP, sala 14, ora 11:00 pentru a se comunica înscrisurile depuse în probaţiune de către pârâtă cu reclamanta



Pagina principală