Informații dosare ce cuprind 25949/212/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 25949/212/2024
Data înregistrării: 11 septembrie 2024, ora 10:40:00
Data ultimei modificări: 16 martie 2025, ora 15:02:14
Instanță: Judecătoria Constanța
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA - Reclamant
ETERRA TOPO SYSTEM SRL - Pârât

Ședințe:
19 februarie 2025, ora 08:30
Complet: Camânări/incidente 2 stag
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta x, în contradictoriu cu pârâta x. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 9.925,35 lei, astfel: -suma de 3013,2 lei conform facturii fiscale nr. 2401250002/ 25.01.2024 -penalităţi de întârziere - calculate conform art. 11 si art. 13.1 din Contractul de prestări servicii de elaborare a documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciara a terenurilor aflate in domeniul public al judeţului Constanţa nr. 23077 / 13.02.2023 -aferente perioadei 05.08.2023- 28.09.2023 stabilite prin raportare la factura fiscala nr. 136/29.09.2023 pentru lucrări în valoare de 29.304,86 lei predate cu întârziere prin procesul - verbal de recepţie nr. 3726/28.09.2023 şi pentru lucrări nepredate în valoare de 53.895,14 lei; -suma de 5658,99 lei conform facturii fiscale nr. 2401250003/ 25.01.2024 -penalităţi de întârziere - calculate conform art. 11 si art. 13.1 din Contract aferente perioadei 29.09.2023 - 11.01.2024 stabilite prin raportare la factura fiscală nr. 139 / 12.01.2024 pentru lucrări în valoare de 26.047,17 lei predate cu întârziere prin procesul - verbal de recepţie nr. 386/11.01.2024 şi pentru lucrări nepredate în valoare de 27.847,97 lei; -suma de 389,87 lei conform facturii fiscale nr. 2401250004/ 25.01.2024 - penalităţi de întârziere - calculate conform art. 13.1 din Contract aferente perioadei 12.01.2024 - 25.01.2024 pentru lucrări nepredate în valoare de 27.847,97 lei; -suma de 863,29 lei conform facturii fiscale nr. 2401250006/ 25.01.2024 - penalităţi de întârziere - calculate conform art. 11 şi art. 13.1 din Contract aferente perioadei 29.09.2023- 11.01.2024 stabilite prin raportare la factura fiscală nr. 140/15.02.2024 pentru lucrări în valoare de 7459,03 lei predate cu întârziere prin procesul - verbal de recepţie nr. 1937 / 12.02.2024 şi pentru lucrări nepredate în valoare de 20.388,91 lei. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1570,80 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel va fi depusă la Judecătoria Constanţa. Pronunţată astăzi, 19.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei.

12 februarie 2025, ora 14:00
Complet: C2 stag
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 19.02.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.02.2025.

15 ianuarie 2025, ora 14:00
Complet: C2 stag
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare, instanţa amână judecarea cauzei la data de 12.02.2025.

20 noiembrie 2024, ora 14:00
Complet: C2 stag
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 15.01.2025.



Pagina principală