Informații dosare ce cuprind 28671/3/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 28671/3/2024
Data înregistrării: 5 martie 2025, ora 12:41:00
Data ultimei modificări: 13 octombrie 2025, ora 11:13:35
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Sectia a X-a de contencios administrativ si fiscal si pentru achizitii publice
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Apel

Părți:
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRCTURII RUTIERE S.A. - C.N.A.I.R. - S.A. - Apelant Reclamant
ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME - EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - PRIN LIDER DE ASOCIERE AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME - Apelant Pârât

Ședințe:
10 iulie 2025, ora 13:00
Complet: 10-Completul 4 Apel Achiziţii Publice
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes a apelului formulat de către apelanta Asocierea AKTOR, invocată de către apelanta – reclamantă CNAIR, prin întâmpinare. Respinge apelul formulat de către apelanta Asocierea AKTOR, ca nefondat. Admite apelul formulat de către apelanta CNAIR. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de către apelanta CNAIR şi, în consecinţă, modifică Modul de soluţionare a inginerului privind Revendicarea nr. 39 a Antreprenorului, în sensul respingerii Revendicării nr. 39 a Antreprenorului, ca neîntemeiată. Menţine în rest sentinţa apelată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.07.2025.

26 iunie 2025, ora 14:00
Complet: 10-Completul 4 Apel Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.07.2025. Pronunţată azi, 26.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

29 mai 2025, ora 14:00
Complet: 10-Completul 4 Apel Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apelanta-reclamantă



2. Numărul dosarului: 28671/3/2024
Data înregistrării: 26 august 2024, ora 11:58:00
Data ultimei modificări: 5 martie 2025, ora 12:50:38
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice MOD SOLUTIONARE 3087E/02.07.2024 - 92/65238/02.07.2024 (ADRESA 82593/22.08.2024)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRCTURII RUTIERE S.A. - C.N.A.I.R. - S.A. - Reclamant
ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME - EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - PRIN LIDER DE ASOCIERE AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME - Pârât

Ședințe:
18 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C33 - FAP
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite excep?ia lipsei de interes a capătului de cerere privind desfiin?area modului de solu?ionare emis de inginer ?i respinge acest capăt de cerere, ca lipsit de interes. Respinge excep?iile inadmisibilită?ii ?i lipsei de interes în privin?a capătului II al cererii, ca neîntemeiate. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată că pârâta are dreptul la prelungirea duratei de execu?ie cu 2 zile pentru condi?ii climaterice adverse speciale, condi?ionat de faptul că intervalul solicitat se află în interiorul duratei de execu?ie. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Tribunalul Bucure?ti. Pronun?ată astăzi, 18.11.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei.

11 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C33 - FAP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 18.11.2024, când soluţia se pune la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 11.11.2024.

4 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C33 - FAP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 11.11.2024, când soluţia se pune la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 04.11.2024.

28 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: C33 - FAP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.11.2024. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, în sedin?a publică, din data de 28.10.2024.

16 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: C33 - FAP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar



Pagina principală