Informații dosare ce cuprind 2892/118/2025/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2892/118/2025/a1
Numărul vechi:
Data înregistrării: 28 august 2025, ora 09:14:00
Data ultimei modificări: 27 iulie 2026, ora 16:28:52
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia a II-a civilă
Materie: Faliment
Obiect: contestaţie
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MAESTRO SPRL AMINISTRATOR JUDICIAR AL ALMMA CONTRACTORS GROUP SRL - Intimat
ALMMA CONTRACTORS GROUP SRL IN INSOLVENTA - Contestator
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA - Intimat

Ședințe:
27 iulie 2026, ora 09:30
Complet: F.1
Tip soluție: Legea 85/2006 privind insolventa
Soluția pe scurt: Dosar nr. 2892/118/2025/a1 Hot. 27.07.2026 Admite contestaţia formulată de contestatoarea ALMMA CONTRACTORS GROUP SRL prin administrator special Melania Stamate în contradictoriu cu intimaţii MAESTRO SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei ALMMA CONTRACTORS GROUP SRL şi creditoarea COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANŢA, cu privire la Tabelul preliminar al creanţelor nr. 2153/18.08.2025 publicat in BPI nr.18255/19.08.2025 şi Tabelul preliminar rectificat al creanţelor nr. 2252/22.08.2025 publicat în BPI nr. 1857l/25.08.2025. Dispune modificarea în parte a Tabelului preliminar şi a Tabelului preliminar rectificat, în sensul înlăturării creanţei creditoarei COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANŢA în cuantum de 7.678.961,01 lei cu titlu de penalităţi de întârziere calculate conform contractului de proiectare si execuţie lucrări nr.29761/23.07.2022, creditoarea COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANŢA urmând a rămâne înscrisă cu creanţa în cuantum de 10.248,18 lei repezentând contravaloare lucrări reparaţii, licenţe de lucru portul Constanţa şi 200 lei taxa judiciară de timbru la ordinea de prioritate prevăzută de art.161 pct.8. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la Tribunalul Constan?a. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei,

13 iulie 2026, ora 09:30
Complet: F.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: ÎNCH/AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 27.07.2026

29 iunie 2026, ora 09:30
Complet: F.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: ÎNCH/AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 13.07.2026

15 iunie 2026, ora 10:30
Complet: F.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: ÎNCH/AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 29.06.2026

2 iunie 2026, ora 09:30
Complet: F.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: ÎNCH/AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 15.06.2026

18 mai 2026, ora 09:30
Complet: F.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: ÎNCH/AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 02.06.2026

16 martie 2026, ora 09:00
Complet: F.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 18.05.2026 F1

2 februarie 2026, ora 08:30
Complet: F.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 16.03.2026

3 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: F.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 02.02.2026

13 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: F.1
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Suspendă judecarea cauzei conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constan?a nr. 2 din data de 26 august 2025



Pagina principală