Informații dosare ce cuprind 2919/93/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2919/93/2017
Numărul vechi:
Data înregistrării: 5 iulie 2023, ora 15:17:00
Data ultimei modificări: 12 februarie 2024, ora 10:35:36
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Sectia a X-a de contencios administrativ si fiscal si pentru achizitii publice
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
BETIRA CONSTRUCT SRL - Intimat Reclamant
COMUNA GLINA REPREZENTATĂ PRIN PRIMAR - Recurent Pârât

Ședințe:
19 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: 10-Completul 3 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Dispune rejudecarea
Soluția pe scurt: Admite recursul. Casează sentinţa recurată şi rejudecând: Ia act de tranzacţia părţilor, după cum urmează; „CONTRACT DE TRANZACŢIE Încheiat între: COMUNA GLINA, cu sediul în Comuna Glina, str. Libertă?ii nr. 292, jud. Ilfov, tel./fax. 021/467.12.14. e-mail contact@primaria-glina.ro, reprezentată legal prin primar Tudor Ionu?-Răzvan în calitate de Autoritate Contractantă ?i Beneficiar al Contractului nr. 5606/20.04.2016 având ca obiect: ”Extindere re?ea alimentare cu apă ?i canalizare menajeră în comuna Glina, jud. Ilfov pe str. Revolu?iei ?i str. Fântânii” denumită în cele ce urmează ” Achizitorul”; ?i BETIRA CONSTRUCT SRL cu sediul în Ora?ul Pantelimon, str. Eroilor, nr. 1, parter, bl. D1, sc. 1, ap. 1, jud. Ifov, înregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2839/2013, cod fiscal 30520358, cont RG87TREZ4215069XXX008040 deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată legal prin administrator Gheorghe Victor, în calitate de executant al Contractului nr. 5606/20.04.2016 având ca obiect: Extindere re?ea alimentare cu apă ?i canalizare menajeră în comuna Glina, jud. Ilfov pe str. Revolu?iei ?i str. Fântânii”, denumită în cele ce urmează ’’Executantul”; Achizitorul si Executantul fiind denumi?i în mod colectiv “Păr?ile” Având în vedere că: A. În prezent între Păr?i se află în derulare litigiul ce face obiectul dosarului nr. 2919/93/2017 de pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti - Sec?ia a X-a de contencios administrativ ?i fiscal ?i pentru achizi?ii publice; ?i B. Păr?ile ?i-au arătat disponibilitatea de a înceta litigiul mai sus men?ionat, C. Consiliul Local Glina a aprobat încheierea prezentei tranzac?ii prin hotărârea nr. 152/07.11.2023, Prin urmare, în temeiul art. 2267 ?i urm. Cod civil ?i art. 438 ?i urm. Cod procedură civilă, art. 1 alin. 1 ?i 3 din OG 13/2011, pentru a stinge disputa ce formează obiectul dosarului nr. 2919/93/2017 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti, noi, Păr?ile convenim solu?ionarea amiabilă a litigiului / preten?iilor dintre noi, prin încheierea prezentului contract de tranzac?ie (denumit in continuare „Tranzac?ia”) în următorii termeni ?i condi?ii: Art. 1. în temeiul prezentei Tranzac?ii, noi Păr?ile convenim ca prin concesii reciproce (a) să stingem în mod expres, definitiv ?i în termenele convenite, toate litigiile ?i preten?iile în legătura cu contractul nr. 5606/20.04.2016 având ca obiect: "'Extindere re?ea alimentare cu apă ?i canalizare menajeră în comuna Glina, jud. Ilfov pe str. Revolu?iei ?l str. Fântânii", denumit în cele ce urmează "Contractul”, inclusiv celor care fac obiectul dosarului nr. 2919/93/2017 de pe roiul Cur?ii de Apei Bucure?ti; ?i (b) să prevenim ini?ierea unor noi litigii ?i/sau preten?ii în legătura cu Contractul. Art. 2. Prin această Tranzac?ie, condi?ionat de plata sumei men?ionate în Art. 3 para, (i) de mai jos, Executantul renun?ă în mod expres, necondi?ionat, definitiv ?i cu efect imediat, în limitele prezentei Tranzac?ii la dreptul dedus judecă?ii în dosarul nr. 2919/93/2017 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti inclusiv la (i) orice alte sume reprezentând diferen?a dintre daunele moratorii solicitate prin cererea de chemare în judecată ?i dobânda penalizatoare stabilită a fi achitată de către Achizitor conform art. 3 par. (i) lit. b) de mai jos, precum ?i la orice alte sume care ar putea rezulta din prevederile din Contract inclusiv dar fără a se limita la art. 12.2; ?i (ii) la cheltuielile de judecată astfel cum au fost re?inute la punctul 3 din sentin?a nr. 1138/21.04.2022 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 2919/93/2017, respectiv: 1.500 lei onorariu provizoriu expert tehnic Staicu Mihai ?i 17.782,46 Lei taxă judiciară de timbru. Art. 3. În schimbul renun?ării de către Executant la dreptul ?i preten?iile men?ionate în Art. 2 de mai sus, Achizitorul se obligă: (i) să plătească Executantului, până la data de 31.12.2023 următoarele sume: a) 317.250 lei TVA inclus reprezentând pre?ul contractului de lucrări 5606/20.04.2016 conform facturii seria BTR nr. 0011/25.10.2016; b) 238.395,54 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată de la data scaden?ei facturii seria BTR nr. 0011/25.10.2016 respectiv 25.12.2016 până la 07.11.2023 (suma ce se va actualiza la data plă?ii efective a debitului), dobândă calculată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 ind. 1 din OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie ?i penalizatoare pentru obliga?ii băne?ti, precum ?i pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările ?i completările ulterioare Suma mai sus men?ionată va fi plătită de către Achizitor în contul Executantului având IBAN RO87TREZ4215069XXX008040 deschis la Trezoreria Ilfov. Obliga?ia de plată se consideră a fi îndeplinită la momentul creditării efective a contului indicat cu suma de bani arătată în prezentul paragraf. Noi, Păr?ile, convenim ca dovada efectuării plă?ii acestei sume de către Achizitor sa constituie ordinul de plata semnat de Achizitor, împreună cu extrasul de cont emis de banca Executantului. În acest sens, Executantul se obliga ca în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la creditarea contului R087TREZ4215069XXX008040 cu întreaga sumă men?ionată mai sus să pună la dispozi?ia Achizitorului un extras de cont ?i în acela?i timp mandatează Achizitorului să se adreseze Trezoreriei Ilfov pentru ca aceasta să emită un extras de cont care să dovedească plata integrală a sumei men?ionate mai sus. (ii) să renun?e la orice preten?ii de orice natură pe care ie are sau le-ar putea avea de la Executant în baza Contractului. Art. 4. Noi, Păr?ile, stipulăm prezentul pact comisoriu, în temeiul art. 1553 Cod Civil: în cazul în care contul Executantului RO87TREZ4215069XXX008040 deschis la Trezoreria Ilfov nu va fi creditat cu întreaga sumă până la data de 31.12.2023, inclusiv, aceasta Tranzac?ie se desfiin?ează de plin drept, fără punere în întârziere (Achizitorul fiind în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obliga?iei de plată) sau altă formalitate prealabilă ?i fără interven?ia instan?elor de judecată ci doar în baza declara?iei unilaterale de rezolu?iune a Executantului notificată Achizitorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. În ipoteza rezolu?iunii Tranzac?iei conform prezentului pact comisoriu, toate obliga?iile ?i renun?ările asumate de Păr?i devin nule ?i neavenite, Păr?ile sunt repuse în situa?ia anterioară încheierii Tranzac?iei iar Achizitorul va datora Executantului drept daune interese suma stabilita prin sentin?a civila nr. 1138/21.04.2022 a Tribunalului Ilfov în termen de 30 de zile de la comunicarea declara?iei unilaterale de rezolu?iune. Art. 5. Noi, Păr?ile, declarăm expres că prin aceasta Tranzac?ie ?i sub condi?ia executării întocmai de ambele Păr?i a obiectului acesteia, am lichidat definitiv preten?iile de orice fel având ca obiect Contractul, iar toate preten?iile Păr?ile cu privire ia Contract sunt definitiv solu?ionate. Art. 6. Având in vedere clauzele acestei Tranzac?ii, Păr?ile se angajează să ia ?i/sau să determine luarea tuturor măsurilor ?i să îndeplinească toate formalită?ile necesare în scopul executării acestei Tranzac?ii. Art. 7. Încetare 7.1 În cazul în care Achizitorul î?i încalcă obliga?iile sale din prezenta Tranzac?ie, Executantul va avea dreptul de rezolvi în mod unilateral prezenta Tranzac?ie, fără punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă (Achizitorul fiind de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării) ?i fără interven?ia instan?elor de judecată, ci doar în baza declara?iei unilaterale de rezolu?iune a Executantului comunicată Achizitorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declara?ia unilaterală de rezolu?iune va produce efecte imediate de la comunicare. 7.2 În cazul în care prezenta Tranzac?ie va fi rezolvită conform Art. 7.1 de mai sus, Executantul va avea dreptul: a) de a solicita Achizitorului daune interese egale cu valoarea stabilita prin sentin?a civila nr. 1138/21.04.2022 a Tribunalului Ilfov ?i să colecteze această sumă în orice modalitate prevăzută de legea aplicabila. Achizitorul se obligă să plătească aceste daune interese în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la comunicarea declara?iei unilaterale de rezolu?iune; b) de a recurge la orice alte remedii disponibile conform legii române. În cazul în care una dintre Păr?i încalcă această Tranzac?ie, toate drepturile de ac?iune / remediile prevăzute de legea aplicabilă ?i/sau aceasta Tranzac?ie vor rămâne neafectate. Art. 8. Prevederi diverse 8.1 Prezenta tranzac?ie va fi depusă de către Păr?i (Achizitor ?i Executant) la dosarul nr. 2919/93/2017 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti la termenul din data de 17.11.2023, instan?a urmând a lua act de cele convenite si sa pronun?e o hotărâre care să consfin?ească în?elegerea păr?ilor. 8.2 Aceasta Tranzac?ie cuprinde toate în?elegerile ?i acordurile anterioare dintre Păr?i. Niciuna dintre Păr?i nu ?i-a asumat fa?ă de cealaltă Parte niciun fel de obliga?ii de natură să determine încheierea prezentei Tranzac?ii în alte condi?ii decât cele prevăzute de dispozi?iile acesteia. 8.3 În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestei Tranzac?ii este sau devine nulă, validitatea celorlalte prevederi va rămâne neafectată. Păr?ile vor depune toată diligen?eie pentru înlocuirea prevederii nule cu o prevedere valabilă, care atinge scopul prevederii nule în cea mai mare măsură posibilă. 8.4 Nicio îngăduin?ă, întârziere sau indulgen?ă a oricăreia dintre Păr?i în punerea în executare a oricăror termeni ?i condi?ii ale acestei Tranzac?ii sau acordarea unui termen de către una dintre Păr?i celeilalte nu va prejudicia, afecta sau îngrădi drepturile respectivei Păr?i din Tranzac?ie ?i nicio renun?are de către oricare dintre Păr?i la orice încălcare a Tranzac?iei de către cealaltă Parte nu va opera ca o renun?are la orice încălcare ulterioară sau continuă a Tranzac?iei. 8.5 Orice litigiu între Păr?i care decurge din sau în legătură cu prezenta Tranzac?ie, incluzând cele referitoare la intrarea sa în vigoare, validitatea, interpretarea sau executarea vor fi solu?ionate pe cale amiabilă de către Păr?i, în cazul în care Păr?ile nu reu?esc să ajungă la o solu?ionare amiabilă în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la cererea oricărei Păr?i, orice dispută va fi rezolvată de către instan?ele de judecata competente. 8.6 Toate notificările / cererile către sau adresate de către una dintre Păr?i în conformitate cu prezenta Tranzac?ie, vor fi formulate în scris. Orice notificare sau cerere adresată de către o Parte celeilalte Păr?i va fi considerată ca fiind trimisă în mod valabil dacă a fost trimisă prin po?tă cu confirmare de primire la adresa men?ionată în preambulul acestei Tranzac?ii. 8.7 Pentru evitarea oricărui dubiu, Păr?ile convin că toate prevederile acestei Tranzac?ii: a) au fost negociate în întregime ?i agreate de către Păr?i înainte de data semnării; b) sunt acceptate în totalitate de către Păr?i ?i reprezintă voin?a lor reala; ?i c) nu pot fi considerate ca fiind "clauze standard" în sensul prevederilor articolului 1202 din Codul Civil. Păr?ile iau la cuno?tin?ă ?i î?i asumă în mod expres to?i termenii ?i condi?iile prevăzute în aceasta Tranzac?ie, inclusiv, dar fără limitare la fiecare clauză care prevede decăderea din drepturi, limitarea dreptului de a opune excep?ii, instan?a competenta sau dreptul de rezilia unilateral Tranzac?ia. Pentru evitarea oricărui dubiu, Păr?ile convin că prevederile acestei Conven?ii nu sunt ?i nu pot fi considerate "neuzuale” în conformitate cu articolul 1203 din Codul Civil 8.8 Aceasta Tranzac?ie va putea fi modificată numai cu acordul Păr?ilor, în scris, printr-un act adi?ional. Prezentul contract de tranzac?ie s-a încheiat azi 13.11.2023 în trei exemplare originale din care 1 (unul) exemplar pentru Executant, 1 (unul) exemplar pentru Achizitor ?i 1 (unul) pentru a fi depus în Dosarul nr. 2919/93/2023 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti.” „ ACT ADI?IONAL LA CONTRACTUL DE TRANZAC?IE NR. 20734/13.11.2023 Încheiat între: COMUNA GLINA, cu sediul în Comuna Glina, str. Libertă?ii nr. 292 jud. Ilfov, tel/fax: 021/467.12.14, e-mail: contact@primaria-glina.ro, reprezentată legal prin primar Tudor lonu?- Răzvan în calitate de Autoritate Contractantă ?i Beneficiar al Contractului nr. 5606/20,04.2016 având ca obiect: ”Extindere re?ea alimentare cu apă ?i canalizare menajeră în comuna Glina, jud. Ilfov pe str. Revolu?iei ?i str. Fântânii” denumită în cele ce urmează ” Achizitorul”; ?i BETIRA CONSTRUCT SRL cu sediul în Ora?ul Pantelimon, str. Eroilor, nr. 1, parter, bl. Dl, sc. 1, ap. 1, jud. Ifov, înregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2839/2013, cod fiscal 30520358, cont R087TREZ4215069XXX008040 deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată legal prin administrator Gheorghe Victor, în calitate de executant al Contractului nr. 5606/20.04.2016 având ca obiect: ''Extindere re?ea alimentare cu apă ?i canalizare menajeră în comuna Glina, jud. Ilfov pe str. Revolu?iei ?i str. Fântânii”., denumită în cele ce urmează ’’Executantul”; Achizitorul ?i Executantul fiind denumi?i în mod colectiv “Păr?ile” Având în vedere: A. Contractul de tranzac?ie înregistrat sub nr. 20734/13.11.2023 B. Faptul că în data de 06.12.2023 Curtea de Apel Bucure?ti, urmare depunerii tranzac?iei la termenul din data de 17.11.2023 a repus cauza pe rol în vederea depunerii hotărârii Consiliului Local nr. 152/07.09.2023 ?i a procesului verbal al ?edin?ei prin care s-a aprobat respectiva hotărîre, precum ?i a notelor întocmite de compartimentele de specialitate, În temeiul art. 8.8 din Contractul de tranzac?ie înregistrat sub nr. 20734/13.11.2023, de comun acord au hotărât următoarele: Articol unic: Termenul de plată până la care Executantul va fi obligat să achite sumele prevăzute la art. 3 alin, (i) lit. a ?i b ?i până la care va trrebui să facă dovada creditării contului achizitorului, men?ionată la art. 4 alin. 1 din contractul de tranzac?ie înregistrat sub nr. 20734/13.11.2023 este 29.02.2024. Celelalte prevederi ale contractului de tranzac?ie sub nr. 20734/13.11.2023 râmân neschimbate. Prezentul act adi?ional s-a încheiat azi 18.12.2023 în trei exemplare originale din care 1 (unul) exemplar pentru Executant, l(unul) exemplar pentru Achizitor ?i l(unul) pentru a fi depus în Dosarul nr. 2919/93/2023 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti.” Definitivă. Pronunţată azi, 19 ianuarie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

6 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 3 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol in vederea depunerii de catre parti a Hotararii Consiliului Local Glina nr. 152 din data de 7 noiembrie 2023 si a procesului verbal al sedintei prin care s-a aprobat respectiva hotarare, precum si a notelor intocmite de compartimentele de specialitate, daca exista. Fixeaza termen de judecata la data de 19 ianuarie 2024 pentru cand se citeaza partile cu mentiunea de a se depune inscrisurile solicitate. Pronuntata, azi, 6 decembrie 2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

28 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 3 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 06.12.2023. Pronunţată azi, 28.11.2023, prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

17 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 3 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 28.11.2023. Pronunţată azi, 17.11.2023, prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

6 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: 10-Completul 3 Recurs Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila



2. Numărul dosarului: 2919/93/2017
Numărul vechi:
Data înregistrării: 19 septembrie 2017, ora 13:45:00
Data ultimei modificări: 5 iulie 2023, ora 15:34:22
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia I civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: pretentii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BETIRA CONSTRUCT SRL - Reclamant
COMUNA GLINA REPREZENTATĂ PRIN PRIMAR - Pârât

Ședințe:
21 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: 1. Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta - pârâtă SC Betira Construct SRL în contradictoriu cu pârâta – reclamantă Comuna Glina (prin Primar) şi, în consecinţă: 1.1. obligă pârâta Comuna Glina (prin Primar) la plata către reclamanta SC Betira Construct SRL a sumei de 317.250 de lei (TVA inclus), cu titlul de debit principal, reprezentând preţul contractului de lucrări dintre cele două părţi, conform facturii seria BTR nr. 0011 din 25.10.2016. 1.2. obligă pârâta Comuna Glina (prin Primar) la plata către reclamanta SC Betira Construct SRL a sumei de 1.668.735 de lei cu titlul de daune moratorii la debitul principal mai sus indicat, daune moratorii calculate de la data scadenţei facturii seria BTR nr. 0011 din 25.10.2016 şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată (19.09.2017). 1.3. dispune anularea în tot a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor înregistrat la Primăria Comunei Glina sub nr. 3320 din data de 17.03.2017. 2. Respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de pârâta - reclamantă Comuna Glina (prin Primar) în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă SC Betira Construct SRL. 3. Obligă pârâta - reclamantă Comuna Glina (prin Primar) la plata către reclamanta - pârâtă SC Betira Construct SRL a următoarelor sume cu titlu de cheltuieli de judecată făcute în prezenta cauză în faţa Tribunalului Ilfov: suma de 1.500 de lei cu titlu de onorariu provizoriu de expert tehnic (Staicu Mihai) şi suma de 17.782,46 de lei cu titlu de taxă judiciară de timbru. 4. Încuviinţează decontul justificativ făcut de către expertul tehnic Staicu Mihai în legătură cu expertiza efectuată în cauză (filele 142 - 143 vol. III la dosar). Obligă pârâta - reclamantă Comuna Glina (prin Primar) la plata către expertul tehnic Staicu Mihai a sumei de 1.703 lei, cu titlu de diferenţă de onorariu cuvenit expertului. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Ilfov – Secţia civilă, în ipoteza declarării. Pronunţată astăzi, 21.04.2022, ora 20,oo, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod procedură civilă.

14 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 21.04.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.04.2022.

31 martie 2022, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.04.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 31.03.2022.

17 martie 2022, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 31.03.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.03.2022.

10 martie 2022, ora 14:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 17.03.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.03.2022.

6 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunostinta de obiectiunile la raportul de expertiza.

4 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: incuviinteaza obiectiunile si dispune revenirea cu adresa catre expert.

23 septembrie 2021, ora 13:30
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare

17 iunie 2021, ora 13:30
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când se ia cunostinta de raportul de expertiză

6 mai 2021, ora 13:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare

5 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 06.05.2021, ora 13.00, pentru revenire cu adresă expert.

15 martie 2021, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 337 Cod proc. civilă respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei, de refacere a expertizei întocmite în cauză. 2. Admite cererile ambelor părţi, de completare a expertizei întocmite în cauză, sens în care dispune înaintarea către expert a fotocopiilor după obiecţiunile ambelor părţi (filele 90 - 92, vol. III la dosar), pentru ca expertul să răspundă la pct. 2 din obiecţiunile reclamantei (,,obiecţiuni la răspunsul la obiectivul nr.1, obiectivul nr. 3 şi obiectivul nr.4”) - fila 91 vol. III la dosar - precum şi la cele 2 obiecţiuni formulate de către pârâtă - fila 92 vol. III la dosar. 3. Califică restul obiecţiunilor reclamantei (obiecţiunile de la fila 90 vol. III la dosar precum şi pct. 3 de la fila 91 vol. III la dosar) ca fiind apărări pe fondul cauzei. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei. Menţine termenul de fond de la data de 05.04.2021, ora 12,oo, pentru când ambele părţi au termen în cunoştinţă în continuare. Pronunţată astăzi, 15.03.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod procedură civilă.

1 martie 2021, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 15.03.2021. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 05.04.2021. Pronuntată în sedintă publică, azi, 01.03.2021.

25 ianuarie 2021, ora 12:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când se ia cunostinta de obiectiunile formulate la raportul de expertiză

23 noiembrie 2020, ora 13:30
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare

26 octombrie 2020, ora 11:30
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului

21 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raportului de expertiză

6 iulie 2020, ora 09:50
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza

25 mai 2020, ora 10:40
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura

23 martie 2020, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art.42 alin.6 din Decretul preşedintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritorul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

24 februarie 2020, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având in vedere lipsa raportului de expertiză, precum şi Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 13.02.2020, prin care s-a hotărât continuarea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr.4 din 29.01.2020, referitoare la suspendarea activităţii de judecată pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor urgente, amână cauza.

20 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză.

25 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză.

28 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către BLET Bucureşti.

7 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză.

2 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.

24 iunie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare avocat

20 mai 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză

15 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse

18 martie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe.

18 februarie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar

7 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar

3 decembrie 2018, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa relaţiilor solicitate de instanţă.

5 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă către SC Apa Canal Glina.

17 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 05.11.2018, pentru când se depun înscrisurile solicitate

13 august 2018, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge exceptia necompetentei functionale a completului de judecata. Acorda termen pentru continuarea judecatii la data de 17.09.2018, pentru cand se vor cita partile. Cu drept de recurs odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 13.08.2018.

6 august 2018, ora 10:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.08.2018. Pronunţata in sedinta publică, azi, 06.08.2018.

14 mai 2018, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate pârâtei să ia cunoştinţă de conţinutul întâmpinării formulată la completarea cererii reconvenţionale.

19 martie 2018, ora 09:00
Complet: F17 CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a permite pârâtei să ia cunoştinţă de întâmpinarea formulată la cererea reconvenţională şi pentru a se comunica reclamantei completarea la cererea reconvenţională.

8 noiembrie 2017, ora 09:00
Complet: F17 CC CAF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de acordare de facilitate. Esaloneaza plata taxei de timbru in cuantum de 17.782,46 lei in 6 rate lunare in cuantum de 2963,74 lei. Cu drept de cerere de reexaminare in termen de 5 zile de la comunicare. Solutionata in Camera de Consiliu. Pronuntata in sedinta publica azi, 08.11.2017.



Pagina principală