Informații dosare ce cuprind 3406/108/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3406/108/2022
Data înregistrării: 16 decembrie 2022, ora 08:30:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2026, ora 09:31:35
Instanță: Tribunalul Arad
Secție: SECTIA a II-a CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: reziliere contract contract 262/2021/extraneitate/Olanda/
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HORTILIFE BV - Reclamant
PERLA EDIFICII SRL - Pârât

Ședințe:
7 mai 2026, ora 10:00
Complet: C4LP-sup
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite ac?iunea formulată, precizată de reclamanta Hortilife BV („HORTILIFE”) în contradictoriu cu pârâta SC PERLA EDIFICII SRL: Constată rezilierea par?ială a Contractul de execu?ie lucrări nr.262/2021, precum şi a Contractului de execu?ie lucrări nr. 3PE/2021 încheiat între părţi ?i pe cale de consecin?ă : Obligă pârâta PERLA EDIFICII SRL să plătească reclamantei suma de 1.199.967 lei + TVA , sumă ce urmează a fi actualizată cu rata indicelui de infla?iei de la data plă?ii până la data restituirii integrale a debitului datorat, conform răspunsului la obiectivul nr.3 al raportului de expertiză al expertul tehnic judiciar Radu Olar reprezentând diferenţa de preţ între valoarea lucrărilor executate de Perla Edificii şi sumele plătite de către Hortilife BV la data Notificării de punere în întârziere din 09.09.2021 (2.724.274 lei - 1.524.307 lei) = 1.199.967 lei . Obligă pârâta PERLA EDIFICII SRL să plătească reclamantei penalită?i de 0,1 % pe zi întârziere calculate la suma de mai sus, conform art.14 din Contractul de execu?ie lucrări nr. 262/2021, precum şi din Contractul de execu?ie lucrări nr.3PE/2021 începând cu data scaden?ei - 13.09.2021 ?i până la data 01.01.2022, în sumă de 131.996,37 lei . Obligă pârâta PERLA EDIFICII SRL să plătească reclamantei cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul litigiu, în sumă de : I. 24.567,63 lei, compusă din :1.suma de 16.924,63 lei reprezentând taxă judiciară de timbru ( la fila 120 din Vol I reclamanta a achitat suma de 22.736,17 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferenta petitului iniţial de 1.640.086,77 lei, ulterior micşorat prin precizarea de acţiune de la fila 1868 din Vol VIII la suma de 1.331.963 RON pentru care taxa judiciară de timbru este de 16.924.63 lei); 2. suma de 2.143 lei reprezentând onorar achitat pentru dl expert tehnic judiciar Ing. Şipos Alexandru şi 3. suma de 5.500 lei reprezentând onorar achitat pentru dl expert tehnic judiciar Ing. Cojocariu Doru Lucian ; II. 20.000 euro reprezentând onorariu avocat din suma totală cerută de 46.562,97 euro, conform chitanţelor de la filele 1913-1982 din Vol VIII . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la instan?a a cărei hotărâre se atacă - Tribunalul Arad - , conform art.471 alin. 1 Cod de procedură civilă, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 07.05.2026 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

23 aprilie 2026, ora 10:00
Complet: C4LP-sup
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AP:07.05.2026, ora 10,00 având nevoie de timp pentru a delibera.

9 aprilie 2026, ora 09:30
Complet: C4-LP-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AP:23.04.2026, ora 10,00 având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 al.1 Cod procedură civilă, va amâna pronunţarea.

26 februarie 2026, ora 09:30
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:09.04.2026, ora 09,30 în condiţiile art.244 Cod procedură civilă fixează termen pentru dezbaterea fondului cauzei iar părţile vor depune la dosar note privind susţinerile lor cu cel puţin 5 zile înaintea termenului fixat.

15 ianuarie 2026, ora 10:00
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:26.02.2026, ora 09,30 pentru ca dl expert Cojocariu Doru Lucian să răspundă la ultimele obiecţiuni.

20 noiembrie 2025, ora 10:10
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:15.01.2026, ora 10,00 pentru comunicarea obiec?iunilor la raportul de expertiză cu dl expert Doru Cojocaru.

23 octombrie 2025, ora 10:15
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

29 septembrie 2025, ora 10:10
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată fixat în cauză la data de 23.10.2025 şi fixează termen de judecată la data de 20.11.2025, ora 10:10, sala 204, complet C4-LP 2025, pentru când se citează părţile.

25 septembrie 2025, ora 09:30
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 26.08.2025 a Adunării generale a magistraţilor din cadrul Tribunalului Arad prin care s-a stabilit adoptarea unor forme de protest, reţinând că prezenta cauză nu se încadrează în lista cauzelor urgente stabilite prin această hotărâre, amână judecarea cauzei la data de 23.10.2025, ora 10,15.

19 iunie 2025, ora 09:15
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:25.09.2025, ora 09,30 pentru când se vor comunica cu dl expert Cojocariu obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de reclamantă.

10 aprilie 2025, ora 09:40
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:19.06.2025, ora 09,15 admite cererile de amânare formulate în cauză şi se va comunica raportul de expertiză cu părţile.

27 februarie 2025, ora 10:00
Complet: C4-LP-2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 10.04.2025, ora 09,40 pentru a se emite adresă către Panorganic Vitavit SRL.

13 ianuarie 2025, ora 10:20
Complet: C1-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Văzând că prin Hotărârea nr.10 din data de 05.12.2024 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Arad, s-a avizat propunerea privind desfiintarea completurilor de fond si repartizarea ciclică a tuturor dosarelor de primă instantă, inclusiv cele suspendate ori aflate în procedură prealabilă, aflate pe rolul completurilor de judecată C1LP-2024, Cl-ORC-2024, C1-sindic-2024 si Cl-sindic 2024 ( termen administrativ) prezidate de domnul judecător Debreni Cristian Desideriu, care a depus cerere de eliberare din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 16.12.2024, cu respectarea prevederilor art.103 alin.2-4 coroborat cu art.110 alin. 12 din Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea nr.3243/2022 a Consiliului Superior al Magistraturii, Constată repartizată cauza la completul C4- LP – Preşedinte Daniela Muntean . Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 27.02.2025, ora 10:00, Sala 204, în vederea soluţionării cauzei de către completul titular.

4 noiembrie 2024, ora 10:40
Complet: C1-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 13.01.2025 ora 10,20 în vederea studierii înscrisurilor depuse şi pentru efectuarea expertizei în construcţii

7 octombrie 2024, ora 10:10
Complet: C1-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 04.11.2024, ora 10,40 pentru efectuarea expertizei în construcţii, pentru comunicarea răspunsului de către Panorganic Vitavit SRL, pentru aplicarea sancţiunii amenzii pentru această societate.

3 iunie 2024, ora 10:55
Complet: C1-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 07.10.2024, ora 10:10, în vederea efectuării unei noi expertize în construcţii.

22 aprilie 2024, ora 10:15
Complet: C1-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 03.06.2024, ora 10:55, în vederea comunicării înscrisurilor şi studiul acestora.

11 martie 2024, ora 10:30
Complet: C1-LP-2024
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 22.04.2024, ora 10:15, pentru ca pârâta să depună la dosar înscrisuri în original şi pentru ca expertul să răspundă la obiecţiuni.

12 februarie 2024, ora 10:50
Complet: C1-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 11.03.2024, ora 10:30, pentru studiul raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni.

4 decembrie 2023, ora 12:10
Complet: C1-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 12.02.2024, ora 10:50 - pentru efectuarea expertizei în construcţii.

9 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: C1-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 04.12.2023, ora 12:10 - pentru efectuarea expertizei în construcţii.

12 iunie 2023, ora 12:30
Complet: C1-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 09.10.2023, ora 12:00 - pentru efectuarea expertizei în construcţii şi audierea martorului.

15 mai 2023, ora 10:20
Complet: C1-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 12.06.2023, ora 12:30 - pentru efectuarea expertizei în construcţii şi audierea martorilor.

3 aprilie 2023, ora 09:35
Complet: C1-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 15.05.2023, ora 10:20 - pentru depunerea răspunsurilor la interogatorii.

6 martie 2023, ora 09:10
Complet: C1-LP-2023
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 03.04.2023, ora 09:35 - pentru studiul înscrisurilor depuse la dosar.



Pagina principală