Informații dosare ce cuprind 3448/121/2018
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului: 
3448/121/2018
Data înregistrării: 
28 februarie 2022, ora 08:11:00
Data ultimei modificări: 
20 februarie 2023, ora 16:01:13
Instanță: 
Curtea de Apel Galați
Secție: 
Secţia a II- a civila
Materie: 
litigii cu profesioniștii
Obiect: 
executare contract administrativ
Stadiu procesual: 
Recurs
Părți:
Borş Cornelia - Intimat expert
SC EUROAMCON SRL - Intimat Reclamant
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL  GALAŢI PRIN PREŞEDINTE COSTEL FOTEA - Recurent Pârât
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI PRIN PREŞEDINTE  COSTEL FOTEA - Intimat Pârât
Ședințe:
20 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Dispune rejudecarea
Soluția pe scurt:  Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulata de către reclamanta  EUROAMCON S.R.L. în contradictoriu cu paratele UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI si  CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI  , având ca obiect ,,preten?ii”.
Constată inexisten?a obliga?iei reclamantei  EUROAMCON S.R.L. de plată a sumelor derivând din facturile de penalităţi emise de pârâta UAT JUDEŢUL GALAŢI nr. 336/17.10.2017 (în valoare de 15.128,64 lei), nr. 345/05.12.2017 (în valoare de 18.490,69 lei), nr. 355/20.12.2017 (în valoare de 9.245 lei), nr. 357/12.01.2018 (în valoare de 6.723,88 lei), nr. 383/03.04.2018 (în valoare de 34.460 lei), nr. 393/08.06.2018 (în valoare de 24.794,4 lei).
Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 108.842,61 lei, reprezentând lucrări executate în baza contractului de execuţie lucrări nr. 4817/17.06.2016 (parţial factura fiscală nr. 0418/14.03.2018 şi integral factura fiscală nr. 0420/19.04.2018), a sumei de 298.922,35 lei, conform facturii fiscale nr. 0431/01.10.2018, reprezentând lucrări suplimentare executate în baza dispoziţiilor de şantier emise în cadrul contractului de execuţie lucrări nr. 4817/17.06.2016.
Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculată asupra debitului principal, calculată de la expirarea termenului de 30 de zile de la emiterea fiecărei facturi din cadrul contractului de lucrări nr. 4817/17.06.2016 şi până la data plăţii efective. 
Respinge, ca neîntemeiată, cererea privind obligarea pârâ?ilor să încheie procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări nr. 4817/17.06.2016.
Obligă pârâ?ii, în solidar, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată suportate la fond în cuantum de 38.754,62 lei (taxă judiciară de timbru-35.314,62 lei, onorarii experţi-3.440 lei).
Obligă intimata – reclamantă la plata către recurenta – pârâtă Unitatea Administrativ Teritorială Jude?ul Gala?i a sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată suportate în recurs. 
Definitivă. 
Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 20.01.2023. 
19 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 20.01.2023.
11 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Am. pron. 19.01.2023.
23 noiembrie 2022, ora 9:30
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la 11.01.2023, ora 9.00
 2 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 23.11.2022 ora 9,30
pentru ca expertul să răspundă punctual la obiecţiuni, sens în care i se va comunica un exemplar.
12 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 2.11.2022, ora 10.00
20 iulie 2022, ora 10:00
Complet: CRV1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen- 12.10.2022, ora 10,00, pentru efectuarea raportului de expertiză
22 iunie 2022, ora 11:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 20 iulie 2022 pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză
 8 iunie 2022, ora 10:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen:22.06.2022, ora 11,00- probe
 4 mai 2022, ora 9:00
Complet: C1 - C+MF
Tip soluție: Dispune rejudecarea
Soluția pe scurt: Admite recursul declarat de U.A.T. JUDETUL GALATI împotriva sentintei civile nr. 61 din 19.03.2021 pronuntată de Tribunalul Galati-Sectia a II a civilă si casează în parte sentinta recurată.
Stabileste termen pentru rejudecarea cauzei la data de 08.06.2022, ora 10.00, pentru când vor fi citate părtile.
Mentine dispozitiile sentintei recurate referitoare la exceptia lipsei capacitătii procesuale de folosintă, exceptia lipsei de calitate procesuală pasivă si obligarea pârâtilor la plata diferentelor salariale.
Definitivă.
Pronuntată în sedintă publică azi,04.05.2022.
2. Numărul dosarului: 
3448/121/2018
Data înregistrării: 
12 octombrie 2018, ora 11:22:00
Data ultimei modificări: 
 3 iulie 2023, ora 11:56:52
Instanță: 
Tribunalul Galați
Secție: 
Sectia a II-a Civila
Materie: 
litigii cu profesioniștii
Obiect: 
pretenţii executare  contract administrativ
Stadiu procesual: 
Fond
Părți:
EUROAMCON SRL, PRIN CIA GEORGE DIMOFTE - Reclamant
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL  GALAŢI PRIN PREŞEDINTE COSTEL FOTEA - Pârât
CONSILIUL JUDETULUI GALATI PRIN PRE?EDINTE  COSTEL FOTEA - Pârât
Ședințe:
19 martie 2021, ora 08:30
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului Consiliului Judeţean Galaţi şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliului Judeţean Galaţi.
Admite în parte acţiunea.
Anulează facturile de penalităţi emise de pârâta UAT JUDEŢUL GALAŢI nr. 336/17.10.2017 (în valoare de 15.128,64 lei), nr. 345/05.12.2017 (în valoare de 18.490,69 lei), nr. 355/20.12.2017 (în valoare de 9.245 lei), nr. 357/12.01.2018 (în valoare de 6.723,88 lei), nr. 383/03.04.2018 (în valoare de 34.460 lei), nr. 393/08.06.2018 (în valoare de 24.794,4 lei).
Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 108.842,61 lei, reprezentând lucrări executate în baza contractului de execuţie lucrări nr. 4817/17.06.2016 (parţial factura fiscală nr. 0418/14.03.2018 şi integral factura fiscală nr. 0420/19.04.2018), a sumei de 396.083,05 lei, conform facturii fiscale nr. 0431/01.10.2018, reprezentând lucrări suplimentare executate în baza dispoziţiilor de şantier emise în cadrul contractului de execuţie lucrări nr. 4817/17.06.2016, a sumei de 36.948,44 lei, reprezentând contravaloare diferenţe salariale.
Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculată asupra debitului principal, calculată de la expirarea termenului de 30 de zile de la emiterea fiecărei facturi din cadrul contractului de lucrări nr. 4817/17.06.2016 şi până la data plăţii efective. 
Obligă pârâţii să încheie procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări nr. 4817/17.06.2016.
Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 38.754,62 lei (taxă judiciară de timbru-35.314,62 lei, onorarii experţi-3.440 lei).
Numai cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 19.03.2021. 
10 martie 2021, ora 08:30
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea în cauză la data de 19.03.2021. Pronuntată azi, 10.03.2021, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
24 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana  pronuntarea cauzei la data de 10.03.2021.
28 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studiul raportului de expertiza.
20 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiza.
28 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru  lipsa  raportului de expertiza.
16 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea expertizei.
 5 august 2020, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa apărare parat.
24 iunie 2020, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru   discutarea obiectiunilor.
29 aprilie 2020, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea CSM nr.417/24.03.2020, Hotărârea nr.18/25.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi Ordinul nr.9/25.03.2020 al Preşedintelui Curţii de Apel Galaţi, toate date în aplicarea Decretului Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, precum şi Decretul nr.240/14.04.2020 de prelungire a stării de urgenţă, constată suspendate de drept toate cauzele care nu sunt urgente.
	În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.13 din Decretul nr.240/14.04.2020, după încetarea stării de urgenţă, judecarea procesului se va relua din oficiu, respectiv, în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.
25 martie 2020, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discu?ie proba cu expertiza  contabila.
26 februarie 2020, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen la data de 2503.2020.
29 ianuarie 2020, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 
Având în vedere dispozi?iile  Hotărârii  nr.1/21.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gala?i.
Amâna judecarea cauzei  si acordă termen la data de 26.02.2020
19 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea expertizei.
17 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea expertizei în constructii.
 9 septembrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru  discutare probe.
14 iunie 2019, ora 08:30
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de: 09.09.2019,în vederea discutarii probelor.
 8 mai 2019, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studiul întâmpinarii.
 4 aprilie 2019, ora 12:00
Complet: C1 CIV II
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea  cererii de modificare a actiunii.
Acorda termen la data de 08.05.2019.
Pagina principală