Informații dosare ce cuprind 3465/117/2023
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
3465/117/2023
Data înregistrării:
2 aprilie 2025, ora 08:14:00
Data ultimei modificări:
22 octombrie 2025, ora 12:49:15
Instanță:
Curtea de Apel Cluj
Secție:
Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal
Materie:
contencios administrativ și fiscal
Obiect:
litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
DRUM ASFALT S.R.L. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA - Apelant
TRAMECO S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA - Apelant
DRUMURI BIHOR S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA - Apelant
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - Apelant
Ședințe:
10 iunie 2025, ora 09:30
Complet: 6 ACSA
Tip soluție: Admitere apel
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A, prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj şi de reclamantele DRUM ASFALT S.R.L., TRAMECO S.A. şi DRUMURI BIHOR S.A. împotriva Sentinţei civile nr.1622/11.06.2024 pronunţată de către Tribunalul Cluj în dosarul nr.3465/117/2023 pe care o desfiinţează în parte şi, în consecinţă:
Admite în parte acţiunea formulată de reclamante în contradictoriu cu pârâta.
Respinge ca inadmisibil petitul vizând constatarea prelungirii duratei de execuţie a lucrărilor asumate de către reclamantele antreprenor în temeiul contractului nr.3004 din 14.08.2018, încheiat între părţi, până la data recepţiei la terminare a acestora, respectiv 14.12.2021, din motive imputabile pârâtei beneficiar.
Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata costurilor suplimentare suportate de către reclamantele antreprenor, în cuantum total de 1.565.386, 33 lei (exclusiv TVA), din care suma de 1.534.692, 48 lei, reprezentând costurile indirecte (exclusiv TVA), iar suma de 30.693, 84 lei (exclusiv TVA), reprezentând profit.
Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal anterior menţionat, calculată pe perioada 9.11.2022 – data plăţii efective.
Admite în parte cererea reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată şi, în consecinţă, obligă pârâta beneficiar la plata, în solidar, către reclamantele antreprenor a sumei de 76.837, 06 lei lei, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în faţa primei instan?e. reprezentând contravaloare onorariu avocaţial parţial (50.000 lei), onorariu expert (45.000 lei), taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise (83.016,95 lei), cheltuieli transport şi cazare (7.894,99 lei).
Menţine soluţia de respingere a excepţiei tardivită?ii ca nefondată.
Obligă pe apelanta pârâtă COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A să plătească, în solidar, apelantelor reclamante cheltuieli de judecate parţiale în apel în cuantum de 30.000 lei.
Definitivă şi executorie.
Pronunţată astăzi, data de 10.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
2 iunie 2025, ora 09:30
Complet: 6 ACSA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 10.06.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
26 mai 2025, ora 09:30
Complet: 6 ACSA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02.06.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
19 mai 2025, ora 09:30
Complet: 6 ACSA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 26.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
12 mai 2025, ora 09:30
Complet: 6 ACSA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 19.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
5 mai 2025, ora 09:30
Complet: 6 ACSA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 12.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
28 aprilie 2025, ora 13:30
Complet: 6 ACSA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 05.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
2. Numărul dosarului:
3465/117/2023
Data înregistrării:
28 iunie 2023, ora 11:09:00
Data ultimei modificări:
2 aprilie 2025, ora 08:41:43
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie:
contencios administrativ și fiscal
Obiect:
litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
DRUM ASFALT S.R.L. - Reclamant
TRAMECO S.A. - Reclamant
DRUMURI BIHOR S.A. - Reclamant
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - Pârât
Ședințe:
11 iunie 2024, ora 08:30
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii acţiunii, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată.
Admite în parte acţiunea formulată de reclamantele D A S.R.L., T S.A., D B S.A., în contradictoriu cu pârâta C N DE A A I R S.A, prin D R D ?i P C şi, în consecinţă:
Constată prelungirea duratei de execu?ie a lucrărilor asumate de către reclamantele antreprenor în temeiul contractului nr.3004 din 14.08.2018, încheiat între părţi, până la data recep?iei la terminare a acestora, respectiv 14.12.2021, din motive imputabile pârâtei beneficiar.
Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata costurilor suplimentare suportate de către reclamantele antreprenor, ca urmare a prelungirii duratei de execu?ie, în cuantum total de 4.128.345,56 lei (exclusiv TVA), din care suma de 2.473.410,01 lei, reprezentând costurile directe, suma de 1.534.692,48 lei (exclusiv TVA), reprezentând costurile indirecte, iar suma de 120.243,07 lei (exclusiv TVA), reprezentând profit.
Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal anterior menţionat, calculată de la data pronunţării prezentei hotărâri şi până la data plă?ii efective a debitului principal.
Admite în parte cererea reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată şi, în consecinţă, obligă pârâta beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a sumei de 185.911,94 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloare onorariu avocaţial parţial (50.000 lei), onorariu expert (45.000 lei), taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise (83.016,95 lei), cheltuieli transport şi cazare (7.894,99 lei).
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Cluj.
Pronunţată astăzi, data de 11.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
7 iunie 2024, ora 08:30
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 07.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
4 iunie 2024, ora 08:30
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată azi 04.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
29 mai 2024, ora 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 396 alin.2 Cod proc Civ., azi 29.05.2024
3 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru depunerea diferentei de onorar expert
7 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează obiectiunile la raportul de expertiză.
15 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea raportului de expertiză.
6 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efecturea expertizei
Pagina principală