Informații dosare ce cuprind 37228/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 37228/3/2021
Numărul vechi: 1539/2022
Data înregistrării: 14 iulie 2022, ora 11:36:00
Data ultimei modificări: 7 decembrie 2022, ora 12:45:52
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VI-a civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, PRIN PRIMAR GENERAL - Apelant Pârât
CO.GE.FA S.P.A. - SUCURSALA CO.GE.FA S.P.A TORINO SUCURSALA BUCUREŞTI ÎN NUME PROPRIU ŞI ÎN CALITATE DE LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA. S.P.A.-S.IM.CO SRL-SCT BUCUREŞTI-AECOM INGINERIA SRL-LUCA WAY-SCIT IMPEX SRL-ENERGOBIT S.A. - Apelant Reclamant

Ședințe:
16 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S6 Completul 16A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Respinge apelul reclamantei pârâte. Admite apelul pârâtei reclamante. Schimbă în parte sentinţa civilă, în sensul că dispune rezilierea judiciară a contractului nr.731/2013, obligă reclamanta pârâtă la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,04%, ce se vor calcula la valoarea contractului, de la data de 20.10.2021 şi până la 16.11.2022, obligă reclamanta să predea documentaţia prevăzută de lege pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv pentru realizarea recepţiilor parţiale, pe elementele de construcţie finalizate, înlătură dispoziţia privind obligarea reclamantei la predarea situaţiei de lucrări şi a documentaţiei justificative pentru lucrările efectuate în valoare de 9.433.242,31 lei şi a referatelor de specialitate. Definitivă.

14 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S6 Completul 16A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 16.11.2022.

31 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S6 Completul 16A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.11.2022.

3 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: S6 Completul 16A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererii de reexaminare

12 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S6 CAMERĂ DE CONSILIU 16 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea pentru acordarea facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru. Cu cerere de reexaminare în 5 zile de la data comunicării încheierii.

10 august 2022, ora 09:00
Complet: S6 Completul 2 vacanta-camera de consiliu A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite excepţia prematurităţii. Respinge cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru ca prematur formulată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.08.2022.



2. Numărul dosarului: 37228/3/2021
Data înregistrării: 24 decembrie 2021, ora 09:33:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2023, ora 10:32:08
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO SUCURSALA BUCURESTI PRIN ODETTO FABRIZIO - Reclamant
CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO BUCURSTI LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA SPA-S.IM.CO SRL-SCT BUCURESTI-AECOM INGINERIA SRL-LUCA WAY-SCIT IMPEX SRL-ENERGOBIT SA - Reclamant
MUNICIPIUL BUCURESTI - Pârât
S.IM. CO SRL PRIN LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO SUCURSALA BUCURESTI - Reclamant
SCT BUCURESTI PRIN LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO SUCURSALA BUCURESTI - Reclamant
AECOM INGINERIA SRL PRIN LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO SUCURSALA BUCURESTI - Reclamant
LUCA WAY PRIN LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO SUCURSALA BUCURESTI - Reclamant
SCIT IMPEX SRL PRIN LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO SUCURSALA BUCURESTI - Reclamant
ENERGOBIT SA PRIN LIDER AL ASOCIERII CO.GE.FA SPA LA CO.GE.FA SPA TORINO SUCURSALA BUCURESTI - Reclamant
CO.GE.FA SPA - Reclamant

Ședințe:
17 mai 2022, ora 08:30
Complet: C35-Fond
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei de 2.208.898,47 lei ca prescrisă. Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Anulează capetele de cerere f şi g din cererea reconvenţională. Admite în parte cererea reconvenţională. Obligă reclamanta-pârâtă la predarea situaţiei de lucrări şi a documentelor justificative pentru lucrările efectuate în valoare de 9.433.242, 31 lei şi a referatelor pe specialităţi. Anulează notificarea rezilierii contractului nr. 2017755/24.12.2021. Obligă reclamanta-pârâtă la constituirea garanţiei de bună execuţie până la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pentru 70% din garanţia contractuală, şi până la expirarea perioadei de garanţie de 5 ani, pentru 30% din garanţia contractuală, conform art. 11 din contract. Respinge în rest cererea reconvenţională ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 17.05.2022.

10 mai 2022, ora 08:30
Complet: C35-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.05.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 10.05.2022.

29 martie 2022, ora 08:30
Complet: C35-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de precizările şi înscrisurile depuse la dosar

1 martie 2022, ora 08:30
Complet: C35-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: îndeplinirea unor obligaţii

1 februarie 2022, ora 08:30
Complet: C35-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare

1 februarie 2022, ora 08:30
Complet: C35-Fond CC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de acordare facilităţi la plata taxei judiciare de timbru ca neîntemeiată. Cu cerere de reexaminare in termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 01.02.2022.



Pagina principală