Informații dosare ce cuprind 42298/3/2017*/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 42298/3/2017*/a2
Numărul vechi: 2484/2024
Data înregistrării: 2 decembrie 2024, ora 11:06:00
Data ultimei modificări: 1 aprilie 2025, ora 08:52:08
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VI-a civilă
Materie: Faliment
Obiect: contestaţie
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MUNICIPIUL TARGOVISTE - Apelant
CARPAT INSOLV IPURL- LICHIDATOR JUDICIAR AL SC TELOR INVEST SRL - Apelant
UNICOM HOLDING SA - Intimat

Ședințe:
19 martie 2025, ora 09:00
Complet: S6 Completul 3A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta Carpat Insolv IPURL ca nefondat. Admite apelul declarat de apelantul Municipiul Tîrgovişte. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Dispune înscrierea creditorului Municipiul Tîrgovişte în tabelul de creanţe cu o creanţă pură şi simplă în sumă de 619.359,44 lei, reprezentând costuri suplimentare, în categoria creanţelor bugetare, urmând ca, în total, acest creditor să fie înscris în tabelul de creanţe cu o creanţă pură şi simplă în sumă de 3.314.110,73 lei, în categoria creanţelor bugetare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Respinge cererea intimatei Unicom Holding SA având ca obiect cheltuielile de judecată ca inadmisibilă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.03.2025.

19 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S6 Completul 3A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se cita Unicom Holding SA, în calitate de intimată, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.03.2025, ora 9, Complet C 3A.



2. Numărul dosarului: 42298/3/2017*/a2
Data înregistrării: 14 ianuarie 2021, ora 11:07:00
Data ultimei modificări: 2 decembrie 2024, ora 11:19:50
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VII-a Civilă
Materie: Faliment
Obiect: contestaţie creanţe la tab.prel. (Mun.Targoviste)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUNICIPIUL TARGOVISTE - Contestator
TELOR INVEST SRL - Debitor
CARPAT INSOLV IPURL - Lichidator
UNICOM HOLDING SA - Contestator

Ședințe:
2 iulie 2024, ora 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte contestaţia la tabelul preliminar ce face obiectul dosarului principal, formulată de contestatorul MUNICIPIUL TARGOVISTE, în contradictoriu cu intimatul CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare S.C. TELOR INVEST S.R.L. Admite în parte contestaţia la tabelul preliminar ce face obiectul dosarului conex, formulată de contestatorul creditor UNICOM HOLDING S.A., în contradictoriu cu intimatul creditor MUNICIPIUL TARGOVISTE şi cu intimatul CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare S.C. TELOR INVEST S.R.L. Dispune înlăturarea de la masa credală a debitoarei S.C. TELOR INVEST S.R.L. a sumei de 641.499,94 lei, reprezentând costuri suplimentare (diferenţa dintre valoarea lucrărilor executate de societatea Municipal Construct S.R.L. şi valoarea lucrărilor conform preţurilor unitare acceptate, oferite de antreprenor), precum şi modificarea în tabelul creanţelor debitoarei S.C. TELOR INVEST S.R.L. a încadrării restului de creanţă solicitat cu acest titlu de creditorul Municipiul Târgovişte (17.986,4 lei) şi a penalităţilor de întârziere aferente, în valoare totală de 2.657.851,42 lei (calculate potrivit rezilierii formulate de Municipiul Târgovişte şi datei de încetare 11.01.2019), din creanţă înscrisă sub condiţie suspensivă în categoria creanţelor chirografare, în creanţă certă, lichidă şi exigibilă, înscrisă în categoria creanţelor bugetare, conform art. 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014. Dispune înscrierea în tabelul obligaţiilor debitoarei şi a creanţei în cuantum de 953,8 lei, reprezentând penalităţi de întârziere rezultate din factura fiscală nr. 1045018/27.11.2020, aferente perioadei august 2020-17.11.2020, în categoria creanţelor bugetare, conform art. 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014, precum şi modificarea în tabelul creanţelor debitoarei S.C. TELOR INVEST S.R.L. a încadrării creanţei creditorului MUNICIPIUL TARGOVIŞTE, în valoare totală de 35.946,07 lei, reprezentând contravaloare chirie teren calculată pentru perioada iunie 2017-decembrie 2017, alături de majorări de întârziere (accesorii) calculate prin facturi emise până la data deschiderii procedurii insolvenţei, din categoria creanţelor chirografare în categoria creanţelor bugetare, conform art. 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014, urmând ca în final creditorul Municipiul Târgovişte să figureze în tabelul obligaţiilor societăţii debitoare cu următoarele creanţe bugetare, pure şi simple: 2.675.837,82 lei (daune-interese compensatorii datorate în temeiul sub-clauzei 7.6 din contractul de lucrări nr. 16973 din data de 08.06.2017, astfel cum a fost modificat prin acte adiţionale ulterioare şi penalităţi de întârziere calculate pentru neexecutarea la termen a obligaţiilor rezultate din aplicarea sub-clauzei menţionate), respectiv 36.899,87 lei, sumă formată din contravaloare chirie teren calculată pentru perioada iunie 2017-decembrie 2017 şi din majorări de întârziere (accesorii) calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei. Respinge în rest cererea principală şi cererea conexă, ca neîntemeiate. Obligă societatea debitoare la plata către contestatoarea din dosarul conex a sumei de 1340 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru, onorarii experţi), proporţional cu măsura pretenţiilor admise. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.07.2024.

28 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 02.07.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 28.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

18 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 28.06.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 18.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

19 martie 2024, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru a se duce la îndeplinire dispoziţiile instanţei

23 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti din data de 10.01.2024 s-a decis menţinerea formei de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, cu excep?ia celor care se judecă pe perioada vacanţei judecătoreşti, iar prezenta cauza nu se regăseşte în această categorie, respectiv a cauzelor care se judecă pe perioada vacantei judecătoreşti indicată în hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor, instanţa va dispune amânarea cauzei.

15 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de majorare a onorariului expertului tehnic judiciar specialitatea ”contabilitate” Marinciu Niculina. Stabileşte onorariu definitiv pentru expertiza tehnică specialitatea ”contabilitate” suma de 3000 lei, în sensul că majorează onorariul cuvenit expertului tehnic judiciar cu suma de 1000 de lei, pe care îl pune în sarcina contestatoarei UNICOM HOLDING S.A. Pune în vedere contestatoarei prin citaţie ca, până la următorul termen acordat în cauză, să depună la dosar dovada achitării în contul B.L.E.T. Bucureşti a diferenţei de onorariu de expert în cuantum de 1000 de lei. Dispune comunicarea prezentei încheieri doamnei expert Marinciu Niculina. Executorie în privinţa obligaţiei de plată a diferenţei de onorariu expert. În baza art. 400 Cod proc. civ., repune cauza pe rol pentru suplimentarea probatoriului. Acordă termen cauzei la data de 23.01.2024, ora 11:00, în şedinţă publică, pentru când dispune citarea părţilor din dosarul principal şi din dosarul conex, prin B.P.I. şi prin Codul de procedură Civilă. Dispune citarea contestatoarei din dosarul principal cu obligaţia de a transmite la dosar, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată acordat în cauză, în copie, hotărârile pronunţate în fond şi în recurs în dosarul nr. 7409/2/2019, precum şi extras de pe portal actualizat privind stadiul de soluţionare al dosarului nr. 670/2/2021 (cererea reconvenţională disjunsă din dosarul nr. 7409/2/2019). Dispune citarea contestatoarei din dosarul conexat, UNICOM HOLDING S.A., cu solicitarea de a transmite la dosar, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată acordat, în formă completă, copie a sentinţei civile nr. 460 din data de 09.06.2021, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1599/120/2019 şi a deciziei civile nr. 231 din data de 23.11.2022, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 1599/120/2019, precum şi cu obligaţia de a transmite, în acelaşi termen, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, înştiinţarea de reziliere nr. 2550/20.11.2018, pretins emisă de către Telor Invest S.R.L., la care face referire în cuprinsul cererii de chemare în judecată din dosarul conex. Dispune citarea administratorului judiciar al debitoarei, cu obligaţia de a transmite la dosarul cauzei, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată acordat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, înştiinţarea de reziliere nr. 2550/20.11.2018, pretins emisă de către Telor Invest S.R.L. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată azi, 15.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

8 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 15.11.2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 08.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

25 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 08.11.2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 25.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

10 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 25.10.2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 10.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

13 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni

28 martie 2023, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru a se răspune la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

10 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru a se comunica un exemplar al obiecţiunilor la raportul de expertiză

27 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză

3 mai 2022, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă

1 martie 2022, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă

18 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată

9 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru întocmirea raportului de expertiză

6 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea contestatoarei Unicom Holding S.A. de administrare a probei cu expertiză tehnică judiciară, având ca obiective: - Să se stabilească în mod expres care lucrări executate de terţul Municipal Construct S.R.L. sunt lucrări de remediere, conform clauzei art. 7.6, care sunt lucrări curente cuprinse în contract, care sunt lucrări suplimentare dispuse prin dispoziţie de şantier necuprinse în contract şi neacceptate prin NCS de antreprenor şi care lucrări cădeau în sarcina proprietarului drumului, nefiind lucrări de remediere, - Să se stabilească în mod expres care lucrări sunt urgente din punct de vedere al subclauzei 7.6 lit. c: urgenţa pentru siguranţa lucrărilor datorită unor împrejurări extraordinare (accident, eveniment neprevăzut etc.) şi nu urgenţă cauzată de întârzierea lucrărilor faţă de termenul de finalizare a contractului - întârziere care nu se încadrează la prevederile lit. c a subclauzei 7.6 şi care lucrări sunt pentru conservarea sau evitarea degradării lucrărilor deja executate şi care astfel nu se încadrează ca lucrări de remediere, aşa cum este prevăzut şi definit la lit. c a subclauzei 7.6 din contract. Stabile?te un onorariu provizoriu pentru expertiza contabilă, în cuantum de 3.000 lei, în sarcina contestatoarei Unicom Holding S.A. Pune în vedere contestatoarei să depună la dosar, în termen de 5 zile începând de astăzi, dovada achitării onorariului de expert, sub sanc?iunea decăderii din probă. Desemnează în cauză în calitate de expert pe dl. Uţă Veronel. Prorogă discutarea administrării probei cu expertiză contabilă, solicitată de contestatoare, după administrarea probei cu expertiză tehnică. Se vor emite adrese către expertul desemnat, în vederea întocmirii raportului de expertiză, ?i către Biroul Local pentru Expertiză, pentru a-i aduce la cuno?tin?ă expertiza încuviinţată în prezenta cauză. Cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.10.2021

28 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la proba cu expertiză solicitată în cauză la data de 06.10.2021 şi stabileşte că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.09.2021.

15 iunie 2021, ora 11:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru administrasrea probei cu expertiza contabilă

20 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru administrasrea probei cu expertiza contabilă

23 februarie 2021, ora 10:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare



Pagina principală