Informații dosare ce cuprind 4358/62/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4358/62/2023
Data înregistrării: 28 septembrie 2023, ora 10:36:00
Data ultimei modificări: 23 septembrie 2024, ora 13:04:24
Instanță: Tribunalul Brașov
Secție: SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAŞOV, SPLT BRAŞOV, PRIN REP LEGAL, CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.VĂTAVU VALERIU - Apelant
BAUUNTERNEHMUNG INSTALATIONEN ROEHRE SRL, PRIN REP. LEGAL - Intimat

Ședințe:
17 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: CAPb6
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Ia act de renunţarea reclamantului SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAŞOV în contradictoriu cu pârâta BAUUTERNEHMUNG INSTALATIONEN ROEHRE SRL la petitele 1 şi 2 ale cererii de chemare în judecată având ca obiect diminuarea valorii contractului de lucrări nr.26/10.10.2019 cu suma de 49.766,75 lei şi obligarea pârâtei la desemnarea unui reprezentant legal care să semneze procesul verbal de finalizare şi recepţie a lucrărilor, precum şi actul final privind închiderea contractului de lucrări nr.26/10.10.2019. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantului SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAŞOV în contradictoriu cu pârâta BAUUTERNEHMUNG INSTALATIONEN ROEHRE SRL şi pe cale de consecinţă, obligă pârâta să achite reclamantei suma de 19.075 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 381,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare care se depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei al dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 17.04.2024.

16 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: CAPb6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la 17 04 2024

15 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: CAPb6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la 16 04 2024

10 aprilie 2024, ora 10:30
Complet: CAPb6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la 15 04 2024

14 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CAPb6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea precizării, amână cauza la 10 04 2024

10 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: CAPb6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru precizarea cererii, amână cauza la 14 02 2024



2. Numărul dosarului: 4358/62/2023
Data înregistrării: 20 septembrie 2024, ora 08:00:00
Data ultimei modificări: 9 ianuarie 2025, ora 12:12:24
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAŞOV, SPLT BRAŞOV, PRIN REP LEGAL, - Apelant Reclamant
BAUUNTERNEHMUNG INSTALATIONEN ROEHRE SRL, PRIN REP. LEGAL - Intimat Pârât

Ședințe:
9 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: Apel CSAP 6
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite cererea de completare a deciziei civile nr. 8/AP/04.11.2024 pronunţată de Curtea de Apel Braşov, formulată de petentul apelant reclamant Serviciul Public Local De Termoficare Bra?ov şi în consecinţă: Respinge cererea de restituire a cotei părţi din taxa judiciară de timbru în cuantum de 2.118,00 lei, achitată cu OP nr. 1016/20.09.2023, din care 2.098,00 lei aferentă petitului nr. 1 din cererea introductivă de instanţă şi 20,00 lei aferentă petitului nr. 2, petite la care petentul apelant a renunţat prin precizarea acţiunii depusă la dosarul cauzei, în conformitate cu art. 45 alin (1) lit. d) din OUG nr. 80/2013, ca fiind neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată, în condiţiile art. 402 cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 09.01.2025.

12 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: Apel CSAP 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu intimata pârâtă, acordă termen de judecată la data de 09.01.2024, ora 11:00.

4 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: Apel CSAP 6
Tip soluție: Apel (alte soluţii)
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de apelantul reclamant SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRA?OV împotriva sentinţei civile nr. 322/CA/17.04.2024 pronunţată de către Tribunalul Braşov - Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, ?i în consecin?ă: Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că obligă pârâta Bauuternehmung Instalationen Roehre SRL la plata către reclamantul SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRA?OV a sumei de de 35.734,69 lei, reprezentând penalită?i de întârziere, ?i a sumei de 1504 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Se vor menţine restul dispoziţiilor din sentin?a civilă nr. 322/CA/17.04.2024 pronun?ată de Tribunalul Bra?ov – SCAF, care nu sunt contrare prezentei decizii, ca fiind temeinice ?i legale. Definitivă. Pronunţată, în condiţiile art. 396 cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 04.11.2024.

31 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: Apel CSAP 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 4.11.2024. Pronunţarea se va face în condiţiile art.396 al.2 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.



Pagina principală