Informații dosare ce cuprind 46468/3/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 46468/3/2017
Data înregistrării: 20 septembrie 2021, ora 10:51:00
Data ultimei modificări: 12 mai 2025, ora 19:31:14
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
WEBUILD SPA LIDER AL ASOCIERII CONSTITUITE DIN FCC CONSTRUCCION SA, DELTA ACN ŞI AB CONSTRUCT IMOBILIARE SRL - Recurent Reclamant
FCC CONSTRUCCION S.A CU SEDIUL ALES LA S.C.A ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Recurent Reclamant
DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ 93 S.R.L CU SEDIUL ALES LA S.C.A ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Recurent Reclamant
A.B.CONSTRUCT S.R.L CU SEDIUL ALES LA S.C.A ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Recurent Reclamant
METROREX SA - Recurent Pârât

Ședințe:
30 martie 2023, ora 13:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

13 martie 2023, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Hotararea Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti nr. 16/26.01.2023. Decizia nr. 2/1426/26.01.2023 a Preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti.

29 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Recurs (alte soluţii)
Soluția pe scurt: Admite recursurile formulate de recurenta pârâtă Metrorex împotriva încheierii din 27.07.2018 şi împotriva sentinţei civile nr. 7178/22.12.2020, şi recursul formulat de recurentele reclamante. Respinge recursul formulat de recurenta pârâtă Metrorex împotriva încheierii din 30.10.2020, ca nefondat. Casează în parte încheierea din 27.07.2018, în ce priveşte soluţia de respingere ca neîntemeiată a excepţiei autorităţii de lucru judecat faţă de dosarul nr. 29175/3/2015. În rejudecare, califică apărările referitoare la puterea de lucru judecat (efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat) ca apărări de fond, urmând a fi analizate odată cu fondul. Menţine în rest încheierea din 27.07.2018. Casează sentinţa recurată. Reţine cauza spre soluţionare. Acordă termen la 30.03.2023, C 3 RAP, ora 13.00, cu citarea părţilor. Definitivă. Pronunţată azi, 29.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

18 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.11.2022 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 18.11.2022 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

4 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere prevederile art. 123 alin. 3 din Hot. CSM nr. 1375/2015, amână pronunţarea la 18.11.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 04.11.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

21 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere prevederile art. 123 alin. 3 din Hot. CSM nr. 1375/2015, amână pronun?area la 04.11.2022. Pronun?area se va face prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 21.10.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

7 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.10.2022. Pronunţată azi, 07.10.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

4 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.10.2022 pentru când pronun?area se va face prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 04.10.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

20 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 04.10.2022. Pronunţată azi, 20.09.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

8 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 20.09.2022 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 08.09.2022 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

22 iunie 2022, ora 10:00
Complet: 8-Camera de consiliu 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta şi dispozitivul încheierii de şedinţă din data de 21.06.2022 în sensul că se va menţiona „Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 08.09.2022 C 3 RAP, ora 10.00, cu citarea părţilor" în loc de „Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 08.10.2022 C 3 RAP, ora 10.00, cu citarea părţilor.", cum în mod eronat a fost tehnoredactat. Pronunţată azi 22.06.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

21 iunie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge excep?iile lipsei calităţii procesuale active a recurentei-reclamante Astaldi SpA şi a lipsei de interes în formularea recursului declarat de Astaldi SpA, ca neîntemeiate. Constată intervenită transmisiunea calităţii procesuale active în recurs de la Astaldi SpA la Webuild SpA şi dispune introducerea în cauză a Webuild SpA în prezenta cauză în calitate de recurentă-reclamantă în locul Astaldi SpA, alături de celelalte recurente-reclamante. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 08.10.2022 C 3 RAP, ora 10.00, cu citarea părţilor. Pronunţată azi 21.06.2022 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

7 iunie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pe 21.06.2022 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 07.06.2022 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

26 mai 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07.06.2022. Pronunţată azi, 26.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

31 martie 2022, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pune în vedere recurentei-reclamante să formuleze în scris precizări vizând chestiunile cu privire la care s-a făcut referire în şedinţa publică. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 26.05.2022, ora 09:00, Completul 3 RAP, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă în temeiul prevederilor art. 229 alin. 1 C.pr.civ.. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31.03.2022.

9 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: 8-Completul 3 recurs achiziţii publice
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de recurenta-pârâtă Metrorex S.A. pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi comunicate nemijlocit în şedinţă publică de părţile adverse. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 31.03.2022, ora 9:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 09.12.2021.



2. Numărul dosarului: 46468/3/2017
Data înregistrării: 11 decembrie 2017, ora 10:05:00
Data ultimei modificări: 20 septembrie 2021, ora 11:13:06
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ASTALDI SPA CU SEDIUL ALES LA S.C.A ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Reclamant
FCC CONSTRUCCION S.A CU SEDIUL ALES LA S.C.A ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Reclamant
DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ 93 S.R.L CU SEDIUL ALES LA S.C.A ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Reclamant
A.B.CONSTRUCT S.R.L CU SEDIUL ALES LA S.C.A ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Reclamant
METROREX SA - Pârât

Ședințe:
22 decembrie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: 1. Admite în parte cererea de chemare în judecată. 2. Obligă pârâta la stabilirea unei noi scadenţe a obligaţiei de finalizare a contractului la data de 1 aprilie 2018. 3. Obligă pârâta la plata către reclamante a sumei de 68.495.324,4 lei (valoare fără tva) la care se adaugă tva, precum şi dobânda legală penalizatoare reglementată de art. 3 alin. 2 indice 1 din O.G. nr. 13/2011, de la 02.04.2018 şi până la data efectivă a plăţii, reprezentând cheltuieli suplimentare acumulate în perioada 16.02.2016 – 01.04.2018 generate reclamantelor de întârzierile înregistrate ca urmare a evenimentelor de risc ale achizitorului, produse în perioada 30.06.2013 – 31.08.2016. 4. Obligă pârâta să ramburseze reclamantelor cheltuielile de judecată în valoare de 392.712,99 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu de experţi şi onorariu de avocat. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 490 C.pr.civ. 6. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 7. Pronunţată astăzi, 22.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

17 decembrie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 22.12.2020, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată astăzi, 17.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

2 decembrie 2020, ora 16:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 17.12.2020, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată în şedinţă publică, astăzi, 02.12.2020.

30 octombrie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii invocată de pârâtă. 2. Respinge obiecţiunile formulate la cele două rapoarte de expertiză efectuate în cauză. 3. Respinge cererea de majorare a onorariului de expert. 4. Dată astăzi, 30.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

26 octombrie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 30.10.2020, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată astăzi, 26.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

9 octombrie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 26.10.2020, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată astăzi, 09.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

24 septembrie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 09.10.2020, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată astăzi, 24.09.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

9 septembrie 2020, ora 15:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 24.09.2020, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată în şedinţă publică, astăzi, 09.09.2020.

17 iunie 2020, ora 15:45
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunostinta de obiectiunile raportului de expertiza

6 mai 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendat în baza art. 63 alin. 11 din Decretul preşedintelui României 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

25 martie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat

12 martie 2020, ora 14:00
Complet: CC - CA23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Din oficiu, schimbă termenul de judecată acordat cauzei, din 25.03.2020 la 06.05.2020, pentru când: părţile vor fi citate, cu menţiunea „termen schimbat” şi cu o copie de pe prezenta încheiere. 2. Dată în Camera de Consiliu astăzi, 12.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

29 ianuarie 2020, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2020, amână cauza la data de 25.03.2020.

27 noiembrie 2019, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză în specialitatea contabilitate, amână cauza şi acordă termen de judecată la 29.01.2020.

2 octombrie 2019, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi a se lua cunoştinţă de raportul construcţii

19 iunie 2019, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea raportului de expertiză, se acordă termen la 02.10.2019.

27 martie 2019, ora 14:00
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea raportului de expertiză se acordă termen la 19.06.2019.

14 noiembrie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea raportului de expertiză se acordă termen la 27.03.2019.

6 septembrie 2018, ora 12:30
Complet: CC - CA23
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1. Din oficiu, preschimbă termenul de judecată acordat cauzei, din 07.11.2018 la 14.11.2018, pentru când părţile care au primit în cunoştinţă termenul din 07.11.2018, vor fi citate, cu menţiunea „termen preschimbat” şi copie de pe prezenta încheiere. 2. Dată în Camera de Consiliu astăzi, 06.09.2018.

5 septembrie 2018, ora 12:30
Complet: CC - CA23
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 331 C.pr.civ., ? desemnează: ? pentru efectuarea expertizei contabilitate, cu obiectivele ce se regăsesc în încheierea din 27.07.2018, pe doamna expert Andrei Daniela Cristina; ? pentru efectuarea expertizei construcţii, cu obiectivele ce se regăsesc în încheierea din 27.07.2018, pe doamna expert Năstase Elena. ? stabileşte: ? termenul în care trebuie să se efectueze expertizele: 6 luni; sens în care constată că data maximă de finalizare a expertizelor este 15 martie 2019; la următoarea şedinţă de judecată ce se va stabili ulterior datei de 15.03.2019 doamnele expert au obligaţia de a depune rapoartele de expertiză, cu respectarea termenului de 10 zile prevăzut de art. 336 C.pr.civ., rapoartele urmând a respecta cuprinsul impus de art. 21 din O.G. nr. 2/2001, inclusiv obiecţiile sau explicaţiile părţilor, precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii, pe baza celor constatate de expert (lit. b a art. 21 din O.G. nr. 2/2001); ? onorariul provizoriu: câte 15.000 lei pentru fiecare expert, în sarcina reclamantului 2. Împotriva prezentei încheieri nu se poate face cale de atac decât odată cu fondul, astfel cum rezultă din prevederile art. 466 alin. 4 C.pr.civ. 3. Dată astăzi, 05.09.2018, după ascultarea experţilor şi a părţilor în şedinţa de Cameră de Consiliu, în condiţiile art. 331 C.pr.civ.

27 iulie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei, cerere formulată de pârâtă, ca neîntemeiată. 2. Respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei de obiect, a lipsei de interes, a autorităţii de lucru judecat, invocate de către pârâtă, prin raportare la cererea de chemare în judecată. 3. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii, invocată de pârâtă prin raportare la precizarea făcută de reclamante referitoare la tva-ul aferent sumelor indicate în petitul cererii de chemare în judecată, tva despre care s-a precizat că urmează a fi aplicat la sumele din petit, în conformitate cu dispoziţiile legale. 4. În temeiul art. 258, raportat la art. 255 C.pr.civ., încuviinţează ambelor părţi proba cu înscrisuri, iar reclamantelor şi cele două probe cu expertiza: tehnică specialitatea contabilitate, respectiv tehnică specialitatea construcţii. 5. În temeiul ar. 330 alin. 5 C.pr.civ., încuviinţează părţilor ca, la efectuarea expertizei, să participe experţi aleşi de părţi, având calitatea de consilieri ai părţilor. 6. În temeiul art. 331 alin. 2 C.pr.civ., stabileşte obiectivele astfel: ? Pentru expertiza specialitatea contabilitate: o Obiectiv propus de reclamante: ? verificarea modului de determinare a sumelor suplimentare solicitate prin acţiune raportat la documentele contractuale, compendiumul de revendicări al Antreprenorului şi raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, obiectivul solicitat constând în verificarea şi stabilirea sumelor suplimentare generate şi suportate de către reclamante în perioada cuprinsă între 16.02.2016 – 01.04.2018, ca urmare a evenimentelor de întârziere aflate în responsabilitatea Metrorex, evenimente care s-ar fi produs în perioada cuprinsă între 01.07.2013 – 31.08.2016; o Obiective propuse de pârâtă: ? determinarea cheltuielilor suplimentare solicitate de reclamantă raportat la cheltuielile declarate prin oferta făcută, la prevederile contractului 10/2011, la revendicările antreprenorului pentru perioadele 1 iulie 2013 – 31 august 2016 şi la răspunsurile pe care le-a dat consultantul achizitorului cu privire la aceste revendicări; ? compararea valorii cheltuielilor suplimentare indirecte din oferta antreprenorului cu cele solicitate de reclamante prin cererea de chemare în judecată. ? Pentru expertiza specialitatea construcţii: o Obiective propus de reclamante: ? identificarea şi confirmarea intervenirii fiecăruia dintre evenimentele generatoare de întârziere descrise în cererea de chemare în judecată; ? verificarea şi confirmarea impactului produs de către fiecare dintre aceste evenimente asupra coordonatelor tehnice, temporare şi financiare iniţiale ale proiectului; ? stabilirea şi identificarea cauzelor producerii fiecăruia dintre evenimentele generatoare de întârziere descrise în cuprinsul cererii de chemare în judecată; o Obiective propuse de pârâtă: ? să se stabilească dacă întârzierile în efectuarea Proiectului Tehnic faţă de prevederile contractuale şi graficul din Ofertă, la care s-a obligat Antreprenorul, au condus la situaţia revendicată de către reclamante în prezenta cauză; ? stabilirea responsabilităţii antreprenorului şi proiectantului Asocierea Astaldi Spa în raport de ofertă şi contract cu privire la propunerile de optimizare a proiectelor tehnice asupra lucrărilor de devieri şi utilităţi; ? stabilirea cauzei şi a responsabilităţii pentru întârzierea cauzată lucrărilor privind incidentul produs în Staţia Eroilor 2 la data de 11.12.2015, la intrarea primului TBM în staţie. 7. În temeiul art. 331 alin. 2 C.pr.civ., stabileşte termen în Camera de Consiliu, la data de 05.09.2018, pentru când vor fi invitate doamnele expert Andrei Daniela-Cristina, Bucur Valeria şi Năstase Elena, pentru obţinerea acordului în efectuarea lucrărilor, estimarea costului lucrărilor şi a termenului necesar efectuării expertizelor, în raport de obiectivele expertizelor. 8. În acest sens, se vor emite adrese – invitaţie către doamnele expert, în care se va menţiona încuviinţarea instanţei pentru ca părţile să poată oferi lămuriri experţilor în legătură datele speţei, în măsura în care aceştia acceptă această modalitate de colaborare, în caz contrar, experţii urmând a se prezenta în arhiva instanţei spre studiere dosar şi formulare opinie în cunoştinţă de cauză la data de 05.09.2018; ataşat adreselor destinate experţilor, se va ataşa şi copie de pe prezenta încheiere. 9. Împotriva prezentei încheieri nu se poate face cale de atac decât odată cu fondul, astfel cum rezultă din prevederile art. 466 alin. 4 C.pr.civ. 10. Dată astăzi, 27.07.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

23 iulie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 27.07.2018, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.07.2018.

16 iulie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 23.07.2018, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.07.2018.

9 iulie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 16.07.2018, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.07.2018.

4 iulie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 09.07.2018, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.07.2018.

20 iunie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca reclamanta să ia cunoştinţă de cererea şi de înscrisurile depuse de pârâtă.

25 aprilie 2018, ora 12:30
Complet: C23 Fond-CA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca pârâta să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse de reclamante.



Pagina principală