Informații dosare ce cuprind 470/118/2026

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 470/118/2026
Data înregistrării: 29 ianuarie 2026, ora 08:00:00
Data ultimei modificări: 2 aprilie 2026, ora 17:31:21
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice PRETENŢII/ SUMA 263.947,33-FACTURA DDC 1762/31.12.2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRAFT DINAMIC CONSTRUCT SRL - IN INSOLVENTA, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL DUMITRU TIGANESCU - Reclamant
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA - Pârât
DRAFT DINAMIC CONSTRUCT SRL - IN INSOLVENTA, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DOBROGEA INSOLVENCY IPURL - Reclamant

Ședințe:
2 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: CA18A
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate capetele 1 şi 2 de cerere formulate de reclamanta DRAFT DINAMIC CONSTRUCT SRL – în insolvenţă, prin administrator special şi prin administrator judiciar, în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ CONSTANŢA, având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumelor de 263.947,33 lei şi 525.450,44 lei, reprezentând ajustări ale manoperei aferente situaţiilor de plată nr. 1–27. Respinge ca neîntemeiat capătul 3 de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 2.372.143,42 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente pretinselor ajustări ale manoperei. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ CONSTANŢA la plata către reclamantă a sumei de 357.911,64 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate conform situaţiilor de plată nr. 26 şi nr. 27. Respinge ca neîntemeiată excepţia compensaţiei legale invocată de pârâtă. Respinge ca neîntemeiat capătul 5 de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 182.206,55 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente situaţiilor de plată nr. 1–27. Respinge ca neîntemeiat capătul 6.1 de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 76.227,84 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de întocmire a proiectului tehnic pentru faţada ventilată. Respinge ca inadmisibil capătul 6.2 de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 77.508,98 lei, întemeiat pe îmbogăţirea fără justă cauză. Respinge ca neîntemeiat capătul 7.1 de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 271.588,23 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate conform raportului de necesitate. Respinge ca inadmisibil capătul 7.2 de cerere, întemeiat pe îmbogăţirea fără justă cauză. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.178,39 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu pretenţiile admise. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi 02.04.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. (2) şi (3) Cod procedură civilă.

26 martie 2026, ora 14:00
Complet: CA18A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 02.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.03.2026.

26 februarie 2026, ora 13:00
Complet: CA18A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.03.2026, ora 14:00, pentru a se depune documente şi pentru pregătirea apărării



Pagina principală