Informații dosare ce cuprind 4745/30/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 4745/30/2024
Data înregistrării: 12 septembrie 2024, ora 15:48:00
Data ultimei modificări: 10 noiembrie 2025, ora 13:53:07
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII TIMIS - Reclamant
ASOCIEREA SC T T & CO SOLARIA GRUP SRL - SC ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL PRIN LIDER SC T T & CO SOLARIA GRUP SRL - Pârât
ABC DEVELOPMENT AVIATION S.R.L - Pârât

Ședințe:
22 mai 2025, ora 09:00
Complet: C11NCA
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge excep?ia netimbrării cererii reconven?ionale. Admite excep?ia tardivită?ii cererii modificatoare formulată de reclamant la data de 25.02.2025. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Consiliul Jude?ean Timi? în contradictoriu cu pârâtele Sc TT & Co Solaria Grup Srl ?i Sc Abc Development Aviation Srl. Autorizează reclamantul să remedieze pe cheltuiala pârâtelor lucrările efectuate în baza Contractului de lucrări nr.5015 din 27.09.2022 conform solu?iei nr.2 propusă prin Raportul de expertiză extrajudiciară nr.6021 din 22.09.2023 întocmit de Pfa Dicu Mihai. Obligă pârâtele în solidar la plata sumei de 60.467,34 lei cu titlu de daune-interese, respectiv costurile privind identificarea cauzelor de neconformitate ale lucrărilor executate în baza Contractul de lucrări nr.5015 din 27.09.2022. Obligă pârâtele în solidar la plata sumei de 79.467,29 lei cu titlu de penalită?i de întârziere pentru perioada 20.04.2023-12.09.2024, penalită?i care se deduc din pre?ul total al contractului, ?i obligă pârâtele în continuare la plata unei penalită?i de întârziere în cuantum de 155,81 lei pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 233.727,33 lei cu titlu de penalită?i totale de întârziere. Respinge în rest cererea de chemare în judecată. Respinge cererea reconven?ională formulată de pârâta Sc TT & Co Solaria Grup Srl în contradictoriu cu reclamantul Consiliul Jude?ean Timi?. Respinge cererile pârâtelor privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de a formula cerere de recurs în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Timi?. Pronun?ată în data de 22.05.2025 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

7 mai 2025, ora 09:00
Complet: C11NCA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 22.05.2025.

23 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: C11NCA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 07.05.2025.

8 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: C11NCA
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 23.04.2025.

25 februarie 2025, ora 10:00
Complet: C11NCA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA COMUNICĂRII ÎNSCRISURILOR CĂTRE PÂRÂT.

14 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: C11NCA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA PENTRU STUDIUL ÎNSCRISURILOR COMUNICATE ÎN ŞEDINŢĂ.



2. Numărul dosarului: 4745/30/2024
Data înregistrării: 31 iulie 2025, ora 09:13:00
Data ultimei modificări: 27 martie 2026, ora 11:01:21
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ - DIRECTŢIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIŞ - Intimat reclamant
ASOCIEREA SC T T & CO SOLARIA GRUP SRL - SC ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL PRIN LIDER SC T T & CO SOLARIA GRUP SRL - Apelant pârât
ABC DEVELOPMENT AVIATION S.R.L - Apelant pârât

Ședințe:
29 aprilie 2026, ora 11:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

25 martie 2026, ora 11:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se va cita domnul Stelea Gh.Constantin , prin TDS la adresa de email indicată, cu menţiunea ca în termen de 15 zile să precizeze dacă îşi exprimă disponibilitatea de a formula un punct de vedere cu privire la cauza de faţă, prin prisma obiectivelor încuviinţate, iar în caz afirmativ să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată, termenul necesar efectuării acesteia, precum şi onorariul provizoriu solicitat, şi, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare, se acordă termen la data de 29.04.2026 ora 11,30

25 februarie 2026, ora 11:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se comunica expertului actele necesare efectuării lucrării de specialitate încuviinţată în cauză, se acordă termen la datade 25.03.2026

26 ianuarie 2026, ora 11:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se cita expertul specialist nominalizat în cauză, se acordă termen la data de 25.02.2026, ora 11,30

15 decembrie 2025, ora 11:00
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă la Ministerul Dezvoltării se acordă termen la data de 26.01.2026 ora 11,30

25 noiembrie 2025, ora 12:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru a se emite două adrese se acordă termen la 15.12.2025 ora 11

11 noiembrie 2025, ora 12:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.11.2025 ora 12:30.

23 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, formulată de petenta TT & CO Solaria Grup S.R.L., lider al Asocierii S.C. TT & CO Solaria Grup S.R.L. – S.C. ABC Development Aviation S.R.L., ca neîntemeiată. Cu dreptul de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 23.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

14 octombrie 2025, ora 12:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 11.11.2025, ora 12:30 - în baza H.A.G. nr. 3/26.08.2025.

13 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza Hotărârii nr. 3 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Timişoara şi raportat la faptul că obiectul cauzei nu se regăseşte printre cauzele considerate urgente pentru a fi judecate, va dispune amânarea judecării cauzei la data de 23.10.2025

26 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza Hotărârii nr. 3 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Timişoara şi raportat la faptul că obiectul cauzei nu se regăseşte printre cauzele considerate urgente pentru a fi judecate, va dispune amânarea judecării cauzei la data de 13.10.2025

16 septembrie 2025, ora 11:30
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Curţii de Apel Timişoara nr. 3/26.08.2025, va dispune amânarea cauzei la data de 14.10.2025 ora 12,30

9 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.09.2025, completul Apel 11/A, CC, ora 09:00- în temeiul Hot nr. 3/26.08.2025 a AGJ CAT

27 august 2025, ora 10:00
Complet: Apel 11/A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 16.09.2025, ora 11:30 - în temeiul Hot nr. 3/26.08.2025 a AGJ CAT



Pagina principală