Informații dosare ce cuprind 498/91/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 498/91/2021
Data înregistrării: 29 august 2024, ora 11:41:00
Data ultimei modificări: 2 decembrie 2024, ora 10:33:22
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia a II- a civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: executare contract administrativ
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC IZOTERM CONSTRUCT SRL - LA CAB. AV. SIMION DAN ALEXANDRU - Apelant reclamant
U.A.T. ORAŞUL ODOBEŞTI - Apelant parat
NICOLAŞ GHEORGHE DANIEL - Intimat parat

Ședințe:
27 noiembrie 2024, ora 12:30
Complet: C3Av - C+MF
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Admite apelurile. Schimbă în parte sent.civ.nr.47/5.08.2024 a Tribunalului Vrancea ?i încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 6.08.2024. În rejudecare, respinge ca nefondată cererea reclamantei-pârâte Izoterm Construct SpRL de obligare a pârâtului UAT Odobe?ti la plata dobânzii legale penalizatoare, conform art.8 din Legea nr.72/2013. Respinge ca nefondată cererea reclamantei-pârâte Izoterm Construct SRL de obligare a pârâtului UAT Odobe?ti la recep?ia lucrărilor executate. Obligă pârâta-reclamantă Izoterm Construct SRL să plătească reclamantei-pârâte UAT Odobe?ti penalită?i contractuale de întârziere, de 0,02% pe zi (470,80 lei), calculate asupra sumei de 2.345.037,41 lei, începând cu data de 10.01.2022 ?i până la îndeplinirea efectivă a obliga?iei de finalizare a lucrărilor. Respinge ca nefondată cererea reclamantei-pârâte UAT Odobe?ti de obligare a pârâtei-reclamante Izoterm Construct SRL la plata daunelor-interese moratorii în temeiul art.1536 C.civ. Respinge ca nefondată cererea reclamantei-pârâte UAT Odobe?ti de efectuare a compensa?iei judiciare a datoriilor reciproce. Obligă pârâta-reclamantă UAT Odobe?ti să plătească reclamantei-pârâte Izoterm Construct SRL suma de 8.376,36 lei, reprezentând cheltuieli de judecată la fond. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei ?i ale încheierii din 6.08.2024, care nu sunt contrare prezentei decizii. Respinge ca nefondate apelurile declarate de reclamanta Izoterm Construct SRL împotriva încheierilor din 21.10.2021 şi 18.05.2022. Obligă intimata-apelantă UAT Odobe?ti să plătească apelantei-intimate Izoterm Construct suma de 2.932,2 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin grefa instan?ei astăzi, 27.11.2024.

20 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: C3Av - C+MF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 27.11.2024

25 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: C3Av - C+MF
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea. Dispune reducerea taxei de timbru de 19.374,78 lei cu 50% ?i e?alonarea plă?ii acesteia. Apelanta Izoterm Construct SRL va plăti cu titlu de taxă de timbru în dosar nr. 498/91/2021, suma de 9.687,39 lei, în 5 rate lunare egale de 1.937,47 lei fiecare, prima rată urmând a fi plătită pe data de 15.10.2024. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin grefa instan?ei astăzi, 25.09.2024.



2. Numărul dosarului: 498/91/2021
Data înregistrării: 31 martie 2021, ora 09:58:00
Data ultimei modificări: 10 ianuarie 2025, ora 14:02:38
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia a II-a Civila si de Contencios Administrativ Fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: actiune în daune contractuale obligaţia de a face, pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC IZOTERM CONSTRUCT SRL - LA CAB. AV. SIMION DAN ALEXANDRU - Reclamant
U.A.T. ORAŞUL ODOBEŞTI - Pârât
NICOLAŞ GHEORGHE DANIEL - Pârât

Ședințe:
10 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de îndreptare eroare materială. Dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul ?i considerentele Sentinţei civile nr. 47/05.08.2024 pronunţată în dosar nr. 498/91/2021, în sensul înlocuirii dispoziţiilor eronate cu următoarele dispoziţii corecte: ” Obligă pârâta-reclamantă UAT oraş Odobeşti să plătească reclamantei-pârâte suma de 411.443,06 lei, compusă din 345.750,47 lei contravaloarea lucrări plus TVA 19% în cuantum de 65.692,59 lei.” Dispune a se face menţiuni despre această încheiere pe ambele exemplare ale sentinţei civile nr. 47/05.08.2024. Menţine celelalte dispoziţii care nu sunt contrare deciziei civile nr.333/27.11.2024 pronun?ată de Curtea de Apel Gala?i. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei conform art.402 teza finală Cod pr. Civ. azi, 10.01.2025

6 august 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu de îndreptare eroare materială. Dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul Sentinţei civile nr. 47/05.08.2024 pronunţată în dosar nr. 498/91/2021, în sensul înlocuirii dispozi?iilor eronate cu următoarele dispozi?ii corecte: ”Obligă reclamanta-pârâtă să plătească pârâtei-reclamante suma de 214.684,8 lei reprezentând penalită?i contractuale de 0,02% calculate asupra valorii neexecutate din contract de 2.354.037,41 lei pentru perioada 30.03.2021-28.06.2022. Obligă reclamanta-pârâtă să plătească pârâtei-reclamante suma de 292.320 lei reprezentând daune-interese moratorii egale cu dobânda legală penalizatoare conform Legii nr. 72/2013 raportat la OG nr. 13/2011 calculată asupra sumei de 2.354.037,41 lei valoare neexecutată din contract pentru perioada 30.03.2021-28.06.2022. Compensează preten?iile păr?ilor până la concuren?a sumei de 507.004,8 lei, pârâta-reclamantă urmând a plăti reclamantei-pârâte suma de 176.852,849 lei rest contravaloare a dobânzii legale penalizatoare calculate asupra sumei de 477.135,649 lei astfel cum a fost individualizată în paragrafele anterioare până la data compensării judiciare, respectiv 05.08.2024. Obligă pârâta-reclamantă să plătească reclamantei-pârâte suma de 17.586,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară timbru propor?ional cu preten?iile admise.” Dispune a se face menţiuni despre această încheiere pe ambele exemplare ale sentinţei civile nr. 47/05.08.2024. Menţine celelalte dispoziţii. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei conform art.402 teza finală Cod pr. Civ. azi, 06.08.2024.

5 august 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta-pârâtă Societatea IZOTERM CONSTRUCT SRL, prin reprezentant legal în contradictoriu cu pârâta-reclamantă UAT ora? Odobe?ti, prin reprezentant legal. Obligă pârâta-reclamantă UAT ora? Odobe?ti să plătească reclamantei-pârâte suma de 477.135,649 lei, compusă din 345.750,47 lei contravaloarea lucrări plus TVA 19% în cuantum de 65.692,59 lei. Obligă pe pârâta-reclamantă la plata sumei de 22.853 lei către reclamanta-pârâtă cu titlu de dobândă legală penalizatoare conform Legii nr. 72/2013 raportat la OG nr. 13/2011 calculată asupra sumei de 477.135,649 lei pentru perioada 01.04.2021-06.10.2021 ?i la plata sumei de 183.869 lei cu titlu de dobândă legală penalizatoare conform Legii nr. 72/2013 raportat la OG nr. 13/2011 calculată asupra sumei de 477.135,649 lei pentru perioada de 07.10.2021-05.08.2024. Obligă pe pârâta-reclamantă la recep?ia străzilor Silva Maria Grigore, Ion Bărbulescu Barg, Teodor Budura, Profesor Dodun, Ion Luca Caragiale, Ion Motoc, Asanache Pamfil conform dispozi?iilor HG nr. 343/2017 de modificare a HG nr. 273/1994, precum ?i ale art. 20 din Contractul nr.1/11727/07.12.2018. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta-pârâtă Societatea IZOTERM CONSTRUCT SRL, prin reprezentant legal în contradictoriu cu pârâtul Primarul ora?ului Odobe?ti Nicola? Gheorghe Daniel ca neîntemeiată. Admite în parte cererea reconven?ională formulată de pârâta-reclamanta UAT ora? Odobe?ti, prin reprezentant legal privind plata penalită?ilor de întârziere contractuale de 0,02% din valoarea neexecutată a contractului. Obligă reclamanta-pârâtă să plătească pârâtei-reclamante suma de 215.155,6 lei reprezentând penalită?i contractuale de 0,02% calculate asupra valorii neexecutate din contract de 2.354.037,41 lei pentru perioada 29.03.2021-28.06.2022. Obligă reclamanta-pârâtă să plătească pârâtei-reclamante suma de 241.083 lei reprezentând daune-interese moratorii egale cu dobânda legală penalizatoare conform Legii nr. 72/2013 raportat la OG nr. 13/2011 calculată asupra sumei de 1.937.478,07 lei contravaloare lucrări neconforme pentru perioada 29.03.2021-28.06.2022. Compensează preten?iile păr?ilor până la concuren?a sumei de 456.238,6 lei, pârâta-reclamantă urmând a plăti reclamantei-pârâte suma de 20.852,049 lei rest contravaloare lucrări TVA inclus. Men?ine obliga?ia pârâtei-reclamante de plată a dobânzii legale penalizatoare calculate asupra sumei de 477.135,649 lei astfel cum a fost calculată în paragrafele anterioare până la data compensării judiciare, respectiv 05.08.2024. Obligă pârâta-reclamantă la plata dobânzii legale penalizatoare conform Legii nr. 72/2013 raportat la OG nr. 13/2011 calculată asupra sumei de 20.852,049 lei începând cu data de 06.08.2024 ?i până la data plă?ii efective. Obligă pârâta-reclamantă să plătească reclamantei-pârâte suma de 6.520 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară timbru ?i onorariu avocat propor?ional cu preten?iile admise. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei conform art.402 teza finală Cod pr. Civ. azi, 05.08.2024.

30 iulie 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (1) C.proc.civ. amână pronunţarea la data de 05.07.2024, când soluţia se va pune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 30iulie 2024

16 iulie 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (1) C.proc.civ. amână pronunţarea la data de 30.07. 2024, când soluţia se va pune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 16 iulie 2024.

2 iulie 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.07.2024.

18 iunie 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.07.2024.

6 iunie 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.06.2024.

24 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Faţă de dispoziţiile art.254 alin.1 pct.4 Cod pr.civ., dispune suplimentarea probatoriului cu înregistrarea video depusă pe suport informatic de Societatea Izoterm Construct SRL. Respinge solicitarea reclamantei-pârâte de efectuare a unui nou raport de expertiză ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Acordă termen în continuarea judecăţii la 06.06.2024.

17 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.04.2024.

16 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: 413 NCPC/244 CPC
Soluția pe scurt: În temeiul art.413 alin.1 pct.1 Cod proc. civ., suspendă judecarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.1413/91/2022 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea. Cu drept de recurs pe toata durata suspendării care se depune la Tribunalul Vrancea.

21 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru soluţionarea cererii de strămutare a cauzei formulată de reclamantă.

20 iunie 2022, ora 09:00
Complet: Fond Comercial - F6
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare. Dispune înaintarea cauzei la F5, în vederea continuării judecăţii. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 20.06.2022.

15 iunie 2022, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea soluţionării cererii de recuzare

18 mai 2022, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cerere de recuzare a expertului Trifaş Ionel ca neîntemeiată. Acordă termen în continuarea judecăţii la data de 15.06.2022, citare părţi. Cu cale de atac odată cu fondul.

9 mai 2022, ora 09:00
Complet: Fond Comercial - F6
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare. Dispune înaintarea cauzei la F5, în vederea continuării judecăţii. Cu cale de atac odată cu fondul.

15 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea soluţionării cererii de recuzare a completului de judecată şi a cererii de strămutare formulată de reclamantă.

30 martie 2022, ora 09:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile depuse de expert cu o zi înaintea termenului de judecată.

23 februarie 2022, ora 08:45
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. a se reveni la expert să răspundă la obiecţiuni şi pentru suplimentarea probei cu înscrisuri.

12 ianuarie 2022, ora 08:45
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. a se reveni la expert să răspundă la obiecţiuni.

2 decembrie 2021, ora 08:45
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. lipsa raportului de expertiză.

27 octombrie 2021, ora 08:45
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. efectuarea unei noi expertize.

21 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Faţă de dispoziţiile art.338 alin.1 Cod pr.civ., admite cererea pârâtei UAT Oraşul Odobeşti de efectuare a unei noi expertize în cauză. Acordă termen în continuarea judecăţii la data de 27.10.2021, ora 8:45, pentru când vor fi citate părţile cu menţiunea că vor fi discutate în condiţii de contradictorialitate obiectivele noii expertize şi necesitatea desemnării unui alt expert.

20 octombrie 2021, ora 08:45
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra necesităţii refacerii raportului de expertiză la data de 21.10.2021.

6 octombrie 2021, ora 08:45
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte obiecţiunile formulate de pârâta UAT Oraşul Odobeşti, respectiv obiecţiunile formulate cu privire la răspunsul de la obiectivul 3 şi 4 din cuprinsul raportului de expertiză efectuat în cauză. Se va emite adresă către expert Gurămultă Cornel pentru a răspunde la obiecţiunile admise de instanţă, cu referire la obiectivele 3 şi 4 din cuprinsul raportului de expertiză, cu copie obiecţiuni, urmând a se avea în vedere şi punctul de vedere al expertului parte Seciu Dumitru la formularea răspunsului. Acordă termen în continuarea judecăţii la data de 20.10.2021, ora 08.45 pentru când vor fi citate părţile şi pentru când va fi atenţionat expertul să depună răspunsul al obiecţiuni faţă de necesitatea soluţionării cu celeritate a cauzei prin raportare la dispoziţiile Legii nr.554/2004.

29 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. ca expertul parte să depună punct de vedere.

8 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. lipsa raportului de expertiză.

30 iunie 2021, ora 08:45
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. efectuare expertiză.

23 iunie 2021, ora 13:30
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune răspunsul la interogatoriu

9 iunie 2021, ora 09:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. studiu întâmpinare şi precizări şi achitare taxă de timbru în completare.

26 mai 2021, ora 10:00
Complet: Fond Comercial - F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ptr. lipsă de apărare



Pagina principală