Informații dosare ce cuprind 5065/3/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5065/3/2025
Data înregistrării: 13 februarie 2025, ora 14:12:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2025, ora 16:03:39
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice SUMA DE 415.895,95 LEI
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C.N.I. S.A. - Reclamant
ALIN TRANS CONSTRUCT S.R.L. - Pârât
ADRION - BUCOVINA S.R.L. - Pârât
PROTEUS S.R.L. - Pârât

Ședințe:
4 noiembrie 2025, ora 16:00
Complet: C22 - FAP.
Tip soluție: Consfinţeşte tranzacţia părţilor
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 438 – 441 C.pr.civ., ia act de tranzacţia intervenită între părţi, tranzacţie ce va alcătui dispozitivul prezentei hotărâri: TRANZAC?IE Încheiată între: COMPANIA NA?IONALĂ DE INVESTI?II – C.N.I. S.A., prin Director General Manuela Irina Pătră?coiu ?i Director Economic Daniela Ileana Orodel, denumită în continuare „Creditorul” ?i ALIN TRANS CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin administrator Cătălin Romeo Bălan, denumită în continuare „Debitorul”, denumite în mod colectiv „Păr?ile”. În temeiul dispozi?iilor art.2267 ?i urm. din Noul Cod Civil, Păr?ile au convenit încheierea următoarei Tranzac?ii. Având în vedere că: - Prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025 aflat pe rolul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia a II-a Contencios Administrativ ?i Fiscal, astfel cum a fost modificată prin Cererea modificatoare depusă la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data de 20.05.2025, Compania Na?ională de Investi?ii C.N.I. S.A. în calitate de reclamant, a solicitat: 1. obligarea pârâtelor Alin Trans Construct S.R.L., Adrion-Bucovina S.R.L. ?i Proteus S.R.L., în solidar, la plata sumei de 293.207,08 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie, aferente unei perioade de 432 zile de întârziere cuprinsă între data de 03.01.2024 (ziua imediat următoare termenului contractual de finalizare a lucrărilor de execu?ie) ?i data de 10.03.2025 (data până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere); 2. obligarea pârâtelor, în solidar, la plata în continuare a sumelor reprezentând penalită?i de întârziere, de la data de 11.03.2025 (ziua următoare datei până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere solicitate la capătul 1 de cerere) ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul Contractului nr.121/02.05.2019. - Debitorul înregistrează ?i recunoa?te în mod expres la data prezentei o datorie fa?ă de Creditor, în cuantum de 293.207,08 lei, denumită în continuare “datoria” sau “debitul”, reprezentând penalită?i de întârziere decurgând din Contractul de proiectare ?i execu?ie de lucrări nr.121/02.05.2019 privind realizarea obiectivului de investi?ii: Pachet 167 – Lot 1 – ”Construire centru cultural – proiect tip V1, Sat Sucevi?a, Localitatea Sucevi?a, Jude?ul Suceava”, notificate prin adresa nr.14267/20.03.2025 (prin care s-a revenit la notificarea ini?ială nr.55457/18.10.2024), datorie pe care o recunoa?te expres prin adresa nr.042/28.04.2025 înregistrată la sediul C.N.I. S.A. cu nr.21295/28.04.2025 ?i î?i manifestă inten?ia de a o stinge integral ?i necondi?ionat pe cale amiabilă, în condi?iile agreate prin prezenta; - Lucrările la obiectivul de investi?ie Pachet 167 – Lot 1 – ”Construire centru cultural – proiect tip V1, Sat Sucevi?a, Localitatea Sucevi?a, Jude?ul Suceava”, nu sunt finalizate la data încheierii prezentei Tranzac?ii; - Păr?ile sunt interesate să stingă diferendul generat de neachitarea debitului restant, ?i să reglementeze modalitatea de achitare a debitelor viitoare, reprezentate de penalită?ile de întârziere ce decurg din Contractul nr.121/02.05.2019 ce vor rezulta începând cu data de 11.03.2025 ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii men?ionat anterior, în mod amiabil ?i să evite astfel orice alte proceduri judiciare făcute în vederea recuperării debitului datorat ?i a debitului care va fi datorat în viitor, conform cererii de chemare în judecată. Păr?ie au convenit să încheie prezenta Tranzac?ie, în următoarele condi?ii ?i termene: I. OBIECTUL TRANZAC?IEI 1. Cu privire la debitul scadent la data încheierii prezentei tranzac?ii (capătul 1 al cererii de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025) 1.1. Prin semnarea Tranzac?iei, Păr?ile sunt de acord ?i convin că Debitul – scadent la data încheierii prezentei Tranzac?ii, reprezentând penalită?i de întârziere ce decurg din Contractul nr.121/02.05.2019, aferent perioadei 03.01.2024 – 10.03.2025, ce urmează a fi achitat de către Debitor este în cuantum total de 293.207,08 lei; Debitul urmează să fie achitat de Debitor Creditorului în 6 (?ase) rate lunare, după cum urmează: 1. rata 1 – până la data de 30.05.2025 – suma de 48.867 lei; 2. rata 2 – până la data de 30.06.2025 – suma de 48.867 lei; 3. rata 3 – până la data de 30.07.2025 – suma de 48.867 lei; 4. rata 4 – până la data de 30.08.2025 – suma de 48.867 lei; 5. rata 5 – până la data de 30.09.2025 – suma de 48.867 lei; 6. rata 6 – până la data de 30.10.2025 – suma de 48.872,08 lei. 1.2. Plata fiecarei rate se va efectua prin virament bancar în contul Creditorului nr. RO08 RNCB 0081 1518 7723 0001 deschis la BCR Sucursala Izvor. 2. Cu privire la debitele viitoare, reprezentate de penalită?ile de întârziere calculate în continuare, de la data de 11.03.2025 (ziua următoare datei până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere solicitate la capătul 1 de cerere) ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul Contractului nr.121/02.05.2019: 2.1. În ceea ce prive?te penalită?ile de întârziere datorate de la data de 11.03.2025 ?i până la finalizarea lucrărilor contractate ce formează obiectul Contractului nr.121/02.05.2019, sumele aferente acestor penalită?i urmează a fi achitate conform men?iunilor din notificarea de plată ce va fi transmisă antreprenorului de către Compania Na?ională de Investi?ii C.N.I. S.A. . 3. Nerespectarea de către Debitor a obliga?iilor de plată din prezenta Tranzac?ie, astfel cum au fost men?ionate la pct.1.1. ?i pct.2.1., va atrage desfiin?area de drept a Tranzac?iei, fără punere în întârziere ?i fără interven?ia instan?ei de judecată, cu posibilitatea creditorului de a continua procedurile judiciare privind recuperarea sumelor men?ionate la pct.1.1. ?i pct.1.2. din prezenta Tranzac?ie. 4. Păr?ile declară în mod expres prin semnarea prezentei Tranzac?ii că solicită în mod expres instan?ei de judecată învestită cu solu?ionarea cererii de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025 aflat spre solu?ionare pe rolul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia a II-a Contencios Administrativ ?i Fiscal, să ia act de prezenta Tranzac?ie ?i să pronun?e o hotărâre de expedient care să cuprindă ca ?i dispozitiv prezenta Tranzac?ie, conform dispozi?iilor art.438 ?i art.439 Cod procedură civilă. II. ALTE DISPOZI?II 2.1. Modificarea Tranzac?iei se face numai prin act adi?ional încheiat între păr?ile contractante ?i semnat de către acestea prin reprezentan?ii legali sau conven?ionali. 2.2. Orice notificare a păr?ilor se va comunica la adresele următoare: a) COMPANIA NA?IONALĂ DE INVESTI?II – C.N.I. S.A., cu sediul în Bucure?ti, Str. Povernei nr.1-3, sector 1, e-mail: office@cni.ro , în aten?ia Director General Manuela Irina Pătră?coiu; b) ALIN TRANS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Siret, Str. Basarabiei nr.2 I, Jude?ul Suceava, tel. 0751.508.108, 0755.093.587, e-mail: alin_transconstruct@yahoo.com, reprezentată prin administrator Cătălin Romeo Bălan. 2.3. PĂR?ILE DECLARĂ ÎN MOD EXPRES CĂ Î?I ASUMĂ PE DEPLIN DREPTURILE ?I OBLIGA?IILE CONSIM?ITE CONFORM PREZENTEI TRANZAC?II, CĂ Î?I RECUNOSC SEMNĂTURILE ?I CĂ SEMNATARII PREZENTEI TRANZAC?II SUNT REPREZENTAN?II LEGALI SAU CONVEN?IONALI AI LOR, TRANZAC?IA FIIND EXPRESIA MANIFESTĂRII DE VOIN?Ă LIBER EXPRIMATĂ A TUTUROR PĂR?ILOR SEMNATARE. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară, potrivit art. 440 C.pr.civ., în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 51 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 490 C.pr.civ. 3. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 4. Pronunţată astăzi, 04.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

6 august 2025, ora 10:00
Complet: C22 - FAP.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.11.2025 pentru a se cita pârâtul Alin Trans Construct SRL.

21 mai 2025, ora 14:00
Complet: C22 - FAP.
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Acorda termen de judecata la data de 06.08.2025, pentru când se citează părţile cu mentiunea de a se prezenta in vederea discutării contractului de tranzactie depus la dosar. Pronunţată azi 20.05.2025, în condiţiile dispozi?iilor art.396 alin.(2) C.proc.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

20 mai 2025, ora 16:00
Complet: C22 - FAP.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.05.2025.

18 martie 2025, ora 14:00
Complet: C22 - FAP.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată şi acordă termen la data de 20.05.2025.



Pagina principală