Informații dosare ce cuprind 5163/3/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5163/3/2025
Numărul vechi:
Data înregistrării: 10 decembrie 2025, ora 11:00:00
Data ultimei modificări: 16 martie 2026, ora 10:04:54
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Sectia a X-a de contencios administrativ si fiscal si pentru achizitii publice
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Apel

Părți:
COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C.N.I. S.A. - Intimat Reclamant
PEGANI CONSTRUCT S.R.L. - Intimat Pârât
SC CRISAND DEVELOPMENT SERVICES SRL - Intimat Pârât
SC ARHINET PLUS SRL - Apelant Pârât

Ședințe:
12 martie 2026, ora 10:00
Complet: 10-Completul 3 Apel Achiziţii Publice
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat.Definitivă.Pronun?ată astăzi, 12.03.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

27 februarie 2026, ora 11:30
Complet: 10-Completul 3 Apel Achiziţii Publice
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 12.03.2026.Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 27.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.



2. Numărul dosarului: 5163/3/2025
Numărul vechi:
Data înregistrării: 14 februarie 2025, ora 11:02:00
Data ultimei modificări: 10 decembrie 2025, ora 11:53:31
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice SUMA DE 11.185,20 LEI
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C.N.I. S.A. - Reclamant
PEGANI CONSTRUCT S.R.L. - Pârât
SC CRISAND DEVELOPMENT SERVICES SRL - Pârât
SC ARHINET PLUS SRL - Pârât

Ședințe:
18 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea. Obligă pârâtele, în solidar, să plătească reclamantei suma de 11.185,20 lei cu titlu de penalită?i de întârziere. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 18.11.2025.

12 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civ., dispune amânarea pronun?ării la data de 18.11.2025, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 12.11.2025.

10 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.

7 august 2025, ora 11:00
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 10.09.2025.

26 iunie 2025, ora 08:30
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Acordă termen de judecată la data de 07.08.2025, ora 11:00, pentru când se citează părţile, reclamanta cu menţiunea de a: - depune caietul de sarcini şi actele care au stat la baza încheierii între părţi a actului adiţional nr. 1 la contractul de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 379/05.04.2023; - de a indica modalitatea de răspuns la adresele nr. 262/03.05.2023 şi nr. 376/25.07.2023 emise de pârâta Pegani Construct SRL prin care a solicitat prelungirea termenului de proiectare cu perioada de timp necesară obţinerii prelungirii certificatului de urbanism nr. 14/21.04.2021, respectiv exprimarea acordului pentru amplasarea centralei termice pe terenul învecinat; - depune copia procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcini despre care se face menţiune în ordinul de începere a serviciilor de proiectare; - menţiona dacă a primit şi alte solicitări scrise pentru prelungirea termenului de finalizare a serviciilor de proiectare, în afara adresei nr. 262/03.05.2023; - exprima un punct de vedere faţă de apărările pârâtei depuse în scris la termenul de judecată din data de 18.06.2025. Pârâta se citează cu copia notelor scrise depuse de reclamantă la data de 24.06.2025 şi cu menţiunea de a depune dovada obţinerii prelungirii valabilităţii certificatului de urbanism nr. 14/21.04.2021, ori copia noului certificat de urbanism emis în vederea eliberării autorizaţiei de construire nr. 5/29.02.2024 şi de a depune întreaga corespondenţă scrisă purtată cu reclamanta şi cu beneficiarul final UAT Vaideeni în vederea executării serviciilor de proiectare conform contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 379/05.04.2023. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 26.06.2025.

18 iunie 2025, ora 11:00
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civ., dispune amânarea pronunţării la data de 26.06.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.06.2025.

7 mai 2025, ora 11:00
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru refacerea procedurii de citare, amână judecarea cauzei la data de 18.06.2025.

26 martie 2025, ora 11:00
Complet: C1 - FAP.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură şi penru efectguarea de precizări amână judecarea cauzei la data de 07.05.2025.



Pagina principală