Informații dosare ce cuprind 604/111/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 604/111/2021
Data înregistrării: 8 septembrie 2023, ora 07:37:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2024, ora 10:34:24
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Sectia a II-a civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC COLOSSEUM PRINT SRL - SEDIUL ALES - Intimat Reclamant
SC WTX GREENFIELD SRL - D - Pârât
SC WTX GREENFIELD SRL - D - SEDIU PROC.ALES SPARL URSUŢA ŞI ASOCIAŢII - Apelant Pârât

Ședințe:
21 martie 2024, ora 10:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale din minuta pronun?ată la data de 11.03.2024 a Cur?ii de Apel Oradea din dosar nr. 604/111/2021 având ca părţi pe apelanta SC Wtx Greenfield SRL - D - sediu procesual ales la SPARL Ursuţa şi Asociaţii, în contradictoriu cu intimata SC Colosseum Print SRL, în sensul că la alineatul 4 se menţionează : „Obligă intimata reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în apel reprezentând onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi timbrajul din apel în sumă de 5257,63 lei astfel: onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi suma de 3000 lei timbraj în apel către apelantă, iar diferenţa de timbraj aferent apelului de 2257,63 lei pentru care s-a dispus reducerea timbrajului ( de la suma de 5257,63 lei la suma de 3000 lei cu eşalonare) prin încheierea nr 13 din data de 19.10.2023 către bugetul de stat raportat la prev art 44 alin 4 din OUG 80/2013.” cum este corect în loc de „ Obligă intimata reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în apel reprezentând onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi timbrajul din apel în sumă de 5257,3 lei. ” cum din eroare s-a trecut. Cu recurs în 30 zile de la data comunicării deciziei din apel, care se va înregistra la Curtea de apel Oradea. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 21.03.2024.

11 martie 2024, ora 10:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Schimbat total
Soluția pe scurt: Admite ca fondat apelul declarat de apelanta SC Wtx Greenfield SRL - D - sediu procesual ales la SPARL Ursuţa şi Asociaţii, în contradictoriu cu intimata SC Colosseum Print SRL, împotriva Sentin?ei civile nr. 135/23.05.2023, pronun?ată de Tribunalul Bihor, pe care o modifică în totalitate în sensul că: Respinge în totalitate acţiunea formulată de intimata reclamantă SC Colosseum Print SRL în contradictoriu cu apelanta pârâtă SC Wtx Greenfield SRL - D . Exonerează apelanta pârâtă de plata cheltuielilor de judecată la care a fost obligată în faţa primei instanţe. Obligă intimata reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în apel reprezentând onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi timbrajul din apel în sumă de 5257,3 lei. Cu recurs în 30 zile de la data comunicării deciziei din apel, care se va înregistra la Curtea de apel Oradea. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2024.

4 martie 2024, ora 9:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, amână pronun?area hotărârii pentru data de 11 martie 2024.

22 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea prezentei cauze, în vederea administrării probelor încuviinţate.

27 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: A2 LP apel + insolvenţă
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea formulată de petenta SC WTX Greenfield SRL-D. Eşalonează taxa judiciară de timbru datorată de petentă în dosarul nr. 604/111/2021, având ca obiect pretenţii, în cuantum de 5.257,63 lei, stabilită prin rezoluţia din data de 11.09.2023 a Cur?ii de Apel Oradea, în sensul că dispune plata acesteia în 5 rate lunare a câte 1.051,26 lei, începând cu luna noiembrie 2023. Respinge cererea de reducere a cuantumului taxei judiciare de timbru. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Oradea. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 27.09.2023.



2. Numărul dosarului: 604/111/2021
Data înregistrării: 29 ianuarie 2021, ora 12:13:00
Data ultimei modificări: 8 septembrie 2023, ora 09:26:26
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia a II-a Civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC COLOSSEUM PRINT SRL - SEDIUL ALES - Reclamant
SC WTX GREENFIELD SRL - D - Pârât
SC WTX GREENFIELD SRL - D - SEDIU ALES AV. BABA VASILE - Pârât

Ședințe:
23 mai 2023, ora 09:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta SC COLOSSEUM PRINT SRL, în contradictoriu cu pârâta SC WTX GREENFIELD SRL-D şi, în consecinţă: Obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumei de 141.600 lei, încasată de pârâtă prin completarea şi introducerea în bancă a Biletului la ordin seria BTRL3BS nr.9158850, precum şi la plata dobânzii legale aferente sumei indicate mai sus, calculată de la debitarea contului reclamantei (14.12.2020) şi până la restituirea efectivă şi integrală a acesteia. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 343.016,06 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin executarea necorespunzătoare a lucrărilor aferente contractului de execuţie lucrări nr.910/10.07.2019, reprezentând penalităţi de întârziere calculate şi pretinse de către beneficiarul final pentru perioada 05.05.2020-31.12.2020, în procent de 0,15%/zi de întârziere, conform contractului de execuţie lucrări nr.239/16.10.2017. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum total de 9680 lei, din care 6.000 lei taxă judiciară de timbru şi 3.680 lei onorariu expert. Cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocaţial vor fi recuperate pe cale separată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23.05.2023.

9 mai 2023, ora 09:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.05.2023.

25 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.05.2023.

28 martie 2023, ora 10:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză

21 februarie 2023, ora 10:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză

13 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicarea obiec?iunilor la raportul de expertiză

18 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea studierii raportului de expertiză depus la dosar

31 mai 2022, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare şi lipsa raport

22 martie 2022, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de domnul expert

25 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă la expert

16 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA EFECTUĂRII ÎN CAUZĂ A EXPERTIZEI ÎN CONSTRUCŢII

5 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probaţiunii

22 iunie 2021, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probaţiunii

8 iunie 2021, ora 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru e depune la dosar obiectivele expertizei solicitate

26 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C.08 Comercial - Camera consiliu
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru formulată de reclamanta SC COLOSSEUM PRINT SRL Dispune reducerea taxei judiciare de timbru de 10.515,27 lei stabilită în sarcina reclamantei prin rezoluţia din data de 02.02.2021, la suma 6.000 lei, a cărei plată va fi eşalonată în tranşe lunare de câte 1.000 lei, pe o perioadă de şase luni cu începere din data de 15.03.2021, dovada achitării acesteia urmând a fi depus la dosarul cauzei de către reclamantă. În baza art.44 alin.3 din OUG nr.80/2013 dispune comunicarea prezentei hotărâri, ce constituie titlu executoriu, către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Cluj prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, potrivit art. 41, art.40 alin.1, pentru urmărirea executării obligaţiei de plată a părţii din taxa datorată, sau după caz punerea în executare a hotărârii privind plata părţii din taxa datorată la termenele stabilite. Atrage atenţia părţilor asupra dispoziţiilor art.44 alin.4 din OUG nr.80/2013. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 26.02.2021.



Pagina principală