Informații dosare ce cuprind 7234/94/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7234/94/2023
Data înregistrării: 28 martie 2023, ora 08:41:00
Data ultimei modificări: 6 februarie 2024, ora 10:04:48
Instanță: Judecătoria Buftea
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. - Reclamant
PALADA RESIDENCE SRL - Pârât
SUDITU SEBASTIAN - Pârât

Ședințe:
23 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: C 10 C.C.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de îndreptare a erorii materiale. Dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul considerentelor ?i dispozitivului Sentinţei civile nr. 8814 pronun?ate în dosarul nr. 7234/94/2023 în sensul că sintagma „Obligă pârâ?ii la plata către reclamantă a sumei totale de 56.631,87 lei, compusă din 48,90 lei reprezentând cota de 0,1% din valoarea finală a lucrărilor, 4136 lei reprezentând penalită?i de întârziere calculate la cota de 0,25% până la data recep?iei la terminarea lucrărilor, 27.02.2019 ?i 36346,44 lei reprezentând penalită?ile calculate la cota de 0,5% pentru diferen?ă cote la data recep?iei la terminarea lucrărilor (27.02.2019) până la data plă?ii din 10.03.2022 ?i 8438,43 lei penalită?i calculate la cota de 0,5% pentru diferen?ă cote la data recep?iei la terminarea lucrărilor (27.02.2019) până la data plă?ii din 12.01.2023” se va înlocui cu sintagma “Obligă pârâ?ii la plata către reclamantă a sumei totale de 56.631,87 lei, compusă din 48,90 lei reprezentând sumă rămasa de plată aferentă cotei de 0,1% din valoarea finală a lucrărilor, 4136 lei reprezentând penalită?i calculate la suma rămasă de plată aferentă cotei 0,1 %, 7662,10 lei reprezentând penalită?i calculate la cota de 0,25% până la data recep?iei la terminarea lucrărilor, 27.02.2019 ?i 36346,44 lei reprezentând penalită?ile calculate la cota de 0,5% pentru diferen?ă cote la data recep?iei la terminarea lucrărilor (27.02.2019) până la data plă?ii din 10.03.2022 ?i 8438,43 lei penalită?i calculate la cota de 0,5% pentru diferen?ă cote la data recep?iei la terminarea lucrărilor (27.02.2019) până la data plă?ii din 12.01.2023.” Prezenta face parte integrantă din încheierea civilă nr. 8814/2023 pronun?ată la data de 11.10.2023 de Judecătoria Buftea în dosarul cu nr. 7234/94/2023. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi 23.01.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei.

11 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: Amânări pronunţare Cucea A.M.
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea astfel cum a fost precizată. Obligă pârâţii la plata către reclamantă a sumei totale de 56.631,87 lei, compusă din 48,90 lei reprezentând cota de 0,1% din valoarea finală a lucrărilor, 4136 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate la cota de 0,25% până la data recepţiei la terminarea lucrărilor, 27.02.2019 şi 36346,44 lei reprezentând penalităţile calculate la cota de 0,5% pentru diferenţă cote la data recepţiei la terminarea lucrărilor (27.02.2019) până la data plăţii din 10.03.2022 şi 8438,43 lei penalităţi calculate la cota de 0,5% pentru diferenţă cote la data recepţiei la terminarea lucrărilor (27.02.2019) până la data plăţii din 12.01.2023. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 11.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

27 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: Amânări pronunţare Cucea A.M.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 11.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.09.2023.

12 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C 10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.09.2023.

2 mai 2023, ora 10:00
Complet: C 10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu pârâtul Suditu Sebastian



Pagina principală