Informații dosare ce cuprind 843/325/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 843/325/2022
Data înregistrării: 14 ianuarie 2022, ora 13:51:00
Data ultimei modificări: 16 august 2023, ora 15:33:23
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: obligaţie de a face
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA STRADA PAUL CHINEZU NUMARUL 1 - Reclamant
ROFELI BAU GROUP SRL - Pârât

Ședințe:
5 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C24Civil
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta Asocia?ia de proprietari str. Paul Chinezu nr. 1 Timi?oara în contradictoriu cu pârâta Rofeli Bau Group SRL, având ca obiect obligaţie de a face şi pretenţii. Obligă pârâta să întocmească situa?ia de lucrări pentru lucrările de reabilitare acoperi?, la imobilul din Timi?oara, str. Paul Chinezu, nr. 1, efectuate conform contractului de execu?ie lucrări nr. THE_Paul Chinezu 1/29.10.2019. Obligă pârâta să efectueze cură?enia generală în podul imobilului, precum şi lucrările necesare pentru a împiedica ca apa de ploaie să se prelingă pe jgheabul din curtea interioară a imobilului ?i în pod în preajma co?urilor de fum, iar în cazul neexecutării obligaţiei de a face autorizează reclamanta să efectueze ea însă?i lucrările men?ionate, pe cheltuiala pârâtei. Obligă pârâta să îi plătească reclamantei suma de 61955,88 lei cu titlu de penalită?i de întârziere aferente perioadei 31.03.2020-02.11.2021. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 4012,12 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Timi?oara. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 05.07.2023.

29 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C24Civil
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 05.07.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.06.2023.

13 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C24Civil
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 29.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.06.2023.

5 mai 2023, ora 11:00
Complet: C24Civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 13.06.2023.

28 februarie 2023, ora 12:00
Complet: C24Civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 05.05.2023, ora 11:00.

6 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: C24Civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 28.02.2023.

13 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: C24Civil
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 06.12.2022, ora 10:00, pentru administrare probatoriu



Pagina principală