Informații dosare ce cuprind 910/100/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 910/100/2022
Data înregistrării: 23 ianuarie 2024, ora 10:08:00
Data ultimei modificări: 5 martie 2024, ora 15:02:49
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia a II-a civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: acţiune în anulare
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
SC OPENTRANS SRL - Intimat
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. - Recurent

Ședințe:
29 februarie 2024, ora 09:00
Complet: R 4
Tip soluție: Respingere recurs
Soluția pe scurt: Admite excepţia de inadmisibilitate a recursului şi în consecinţă : respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurentul Aeroportul Internaţional Avram Iancu RA împotriva sentin?ei civile nr. 1310 pronunţată la data de 05.12.2023 în dosarul nr. 910/100/2022 al Tribunalului Maramure?. de la comunicarea prezentei decizii va curge termen pentru declararea căii de atac a apelului. decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată în data de 29.02.2024 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.



2. Numărul dosarului: 910/100/2022
Data înregistrării: 14 aprilie 2022, ora 08:00:00
Data ultimei modificări: 22 martie 2024, ora 09:32:52
Instanță: Tribunalul Maramureș
Secție: Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: acţiune în anulare anulare document constatator
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC OPENTRANS SRL - Reclamant
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU R.A. - Pârât

Ședințe:
5 decembrie 2023, ora 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul OPENTRANS SRL, în contradictoriu cu pârâtul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „AVRAM IANCU CLUJ” R.A. Anulează în parte Documentul constatator nr. 8412 din 06.08.2021 sub aspectul menţiunilor cuprinse la art. 8 lit.b.1) şi art. 9, emis de către pârâtă în temeiul Contractului sectorial de execuţie lucrări nr. 221/05.12.2017, încheiat între părţi. Obligă pârâtul să-i plătească reclamantului suma de 7440,69 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de exercitare a căii de atac se va depune la Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Fiscal. Pronunţată azi, 05 decembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Preşedinte

21 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 05.12.2023

7 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 21.11.2023, stabilind în temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

26 septembrie 2023, ora 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol şi stabileşte termen de judecată la data de 07.11.2023 ora 10.00, pentru a se cita pârâta cu menţiunea de a depune jurnalul zilnic de lucrări până la data de 25.06.2018, astfel cum a fost încuviinţăat la termenul de judecată din data de 02.05.2023. În cazul în care lucrările au fost finalizate la data de 07.06.2018, pârâta va preciza în mod expres. De asemenea, pârâta va arăta în mod expres care sunt cele 19 zile de întârziere, conform jurnalului de şantier, întârzieri cauzate de către reclamantă.

12 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la termenul din data de 26.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

2 mai 2023, ora 09:00
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune la dosar alte înscrisuri, se acordă un nou termen de judecată

11 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: uNCPC Complet Specializat LCP nr.4 - Fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

21 martie 2023, ora 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată stabilit de completul iniţial învestit pentru data de 11.04.2023 la NCPC Complet spec. LCP nr. 4 fond, la data de 02.05.2023 –NCPC Complet spec. LCP nr. 20 fond, sala 78, ora 09:00, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul instan?ei.

14 februarie 2023, ora 9:00
Complet: uNCPC Complet Specializat LCP nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen acordat în vederea adminsitrării probelor. S-a încuviinţat proba cu interogatoriul pârâtei - întrebări suplimentare

27 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: NCPC Complet spec.Cont.Adm.Fiscal Ach.publ.9-Fond
Tip soluție: Declină soluţionarea cauzei
Soluția pe scurt: Admite exceptia necompetentei materiale procesuale a completului specializat contencios administrativ si fiscal nr.9 al Tribunalului Maramures —Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal, invocată din oficiu si în consecintă: Declină competenta de solutionare a actiunii civile formulate de reclamanta SC OPENTRANS SRL, cu sediul ales în ... în contradictoriu cu pârâta Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA cu sediul în ... în favoarea completurilor de fond în materia litigii cu profesioniştii din cadrul Sec?iei a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Maramure?. Pronuntată azi, 27.09.2022 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.



Pagina principală